合同补充协议

合同补充协议范本

　　在现实社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么写协议真的很难吗？以下是小编帮大家整理的合同补充协议范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

合同补充协议范本1

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本施工合同补充协议。

　　一、定义

　　1、“ＢＴ”即“建设――移交”，在本合作意向中的意思，指乙方按本合作意向的约定参与项目招投标、负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工验收合格备案后移交给甲方或甲方指定的受让人，乙方按约定收回投资。

　　2、本工程（或本项目）：指甲方允许乙方投资建设、并在建设期结束后甲方将以约定回购的全部。

　　3、建设期：指本项目的建设周期，从本合同约定的工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成备案之日止。

　　4、回购期：指本工程承包范畴内的工作内容竣工验收合格完成备案之次日开始，按约定完成回购款支付之日止结束。

　　二、投资模式

　　1、采用“公开招标、整体招商、定向建设、按约回购”的BT模式进行，乙方按甲方规划内容、设计图纸和实施计划等进行投资建设，甲方按约定对建设工程进行回购。

　　2、乙方为本工程“BT”模式的投资建设方，本工程所发生的所有与工程建设有关的债权债务均由乙方承担。

　　三、项目投资建设计划及工程节点工期

　　由乙方根据甲方建设进度要求编制并报甲方审批。

　　节点工期安排：

　　1、xx年3月31日之前完成全部污水、雨水、给水管网工程。

　　2、xx年4月30日之前完成全部路基工程。

　　3、xx年6月30日之前完成全部路面工程，达到通车条件。

　　4、xx年10月31日之前完成全部路灯、交通设施等其他附属工程。

　　如因为拆迁或其他甲方原因造成乙方不能按照节点工期完成施工任务，乙方经甲方批准后可根据实际延误天数顺延节点工期。

　　四、履约保证金的缴纳和返还

　　乙方需在中标后七日内向甲方缴纳本工程项目属约保证金600万元人民币。

　　本工程工程量完成50％时甲方向乙方返还履约保证金的30％，本工程工程量完成70％时甲方向乙方返还履约保证金的30％，本工程工程量完成90％时甲方向乙方返还履约保证金的'40％。履约保证金到乙方完成上述工程量时必须按约定返还，到期不能按约定返还的，按保证金款项每日0.05％标准支付滞纳金，并承担相关违约责任。

　　五、项目费用核定及承担

　　（一）税费承担：施工企业应缴纳的税费由乙方承担。

　　（二）施工现场的三通一平中，由甲方解决用电事项，拌合站的临时用地由甲方负责租用，乙方按1200-1500元/亩，年的标准支付租金。

　　（三）工程分阶段审计。工程竣工验收合格后，甲方在收到该项目完整齐备、真实准确的竣工资料、结算书之日起30日内完成审计（双方认可的特殊情况除外）。

　　六、项目成本确定原则（预决算原则）

　　1、建筑安装工程费计算依据：依据法律法规，按河南省市政工程预算定额20xx版取费，价格调整方法按照主要材料和地方材料价差调整的文件予以确定。（材料价格以施工期间商丘市定期公布的《商丘市工程造价信息》为准）。

　　2、项目建设期间，如发生设计变更、增减工程量、增减工程审批，须经甲方同意，工程签证变更实行联合会签制度。乙方按规定程序报批，甲方按有关规定在7个工作日内组织相关部门研究并予以书面答复，逾期不答复视为认可。甲方保证联合会签效率不影响工程建设进度，如因甲方原因影响工程量进度，除工期顺延外，甲方应承担违约责任。

　　3、建设项目结算价款文件由乙方编制，由甲方组织评审。但须以本条第2款原则作为依据，确定工程款最终价款。

　　七、回购款支付及融资费用

　　1、回购总价。

　　甲方支付的回购总价＝工程决算双方认可价+项目回购期利息。本协议约定的因工程项目移交产生的税费由双方协商解决。（该税费如在决算审定价内，不再计取；如不发生，则不记取。）

　　2、回购时间。

　　工程竣工验收合格完成备案之次日该工程进入回购期，回购期限两年整。

　　3、每期回购时间和比例

　　第一次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起30日内；回购比例：占工程决算双方认可价的40％。

　　第二次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起1年内；回购比例：占工程决算双方认可价的30％。支付金额＝工程决算双方认可价×55％+工程决算双方认可价×7.995％（中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30％）×1年。

　　第三次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起2年内；回购比例：占工程决算双方认可价的25％。支付金额＝工程决算双方认可价×25％+工程决算双方认可价×25％×7.995％（中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30％）×2年。

　　质保金为工程决算双方认可价的5％，从工程竣工验收合作之日起三年内无息支付。

　　4、回购期利息

　　回购期利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30％计取。

　　5、甲方可提前付款，按实际回购期限支付利息。

　　八、甲方权利与义务

　　（一）甲方成立专门机构或指派专人联系本项目，根据项目建设要求，向乙方提供本项目有关正式批文、许可、设计要求和必要的技术文件和资料（以清单为准）；基建设批手续由甲方协助办理，并对项目实行

　　全程跟踪服务，为项目建设开辟绿色通道。

　　（二）工程竣工验收合格完成备案并审计结束之次日作为工程移交日，从完成移交之日起，该工程的相关风险（除质量责任外）由甲方承担。同时，该工程进入使用期，质保期内出现质量问题，乙方负责修复。

　　（四）甲方负责做好项目施工区域或相邻单位及居民等外部环境的协调工作。组织协调工程建设期间乙方与有关职能部门的关系，督促职能部门对乙方合理请求及时办理。并对乙方在投资建设活动中的民事纠纷，依法予以协调处理，确保良好投资环境，如因上述原因影响乙方工程进度，除工期顺延外，甲方承担违约责任。若规划调整、设计变更等造成工程进度延误，建设期相应顺延。

　　（五）甲方有权全面了解，监督项目投资资金、工程进度等实际情况，要求乙方按建设项目所规定的期限，按期、保质、保量完成并获得投资建设成果。

　　（六）乙方上报给甲方的各类合同、文件资料及书面提交的重大问题（不含设计、预决算）送审稿，甲方应在7个工作日内（双方认可的特殊情况除外）出具书面回复意见，逾期不答复视为认可。

　　九、乙方权利与义务

　　（一）乙方在甲方所在地组建项目部，该部的负责人必须由投资人的副总经理或以上职务人员担任并常驻项目部，受乙方委托管理本项目。

　　（二）乙方须在甲方指定期限内（须有书面通知）完成项目建设前期准备工作。结合项目管理实际，制定管理大纲，建立健全各项规章制度。制定确保质量、安全、工期、投资控制的有关措施。

合同补充协议范本2

　　出租方(以下简称甲方)：________________

　　承租方(以下简称乙方)：________________

　　甲乙双方经友好协商，对租赁合同[xx]，未尽事宜签订补充协议如下：

　　一、乙方签订号的租赁合同，承租建筑面积为平方米。租赁期限：自___年___月___日至___年___月___日止，共___年。

　　二、前三年(___年___月___日至___年___月___日)乙方于每年向甲方缴交租金的同时应交纳消防、保安、公共卫生、设备投入、设备维修、车位管理费等分摊费用每月为/平方米计收)，每月合计,第年(___年___月___日以后)根据市场价格进行调整，并且至少为)每月每平方米。

　　三、以上分摊费用均租赁税费由甲方支付，每个月商铺管理费用和车位管理费均以现金向乙方收取。

　　四、本合同乙方付保证金后生效。

　　五、甲方负责通水、通电到租赁场地前，在乙方进场前双方需对水、电表底数进行确认。水电费由乙方支付，并于发生费用次月日前交付甲方，由甲方集中上交各收费部门。甲方按乙方每月水、电表实际用量加变损及分摊缴收。乙方须每月如期交纳水、电费，逾期一天，甲方有权停水、停电，并每日按拖欠费用总金额百分之(%)计收违约金。乙方不得擅自损坏、拆改电表和水表，否则按乙方前月水费和电费的总和向甲方支付违约金并赔偿相应损失给甲方。

　　六、以上补充协议条款与原签订的`租赁合同同时生效，并具有同等法律效力。

　　七、本协议为租赁合同补充协议，壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

合同补充协议范本3

　　出借方： (以下简称甲方)

　　借款方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方在借款协议基础之上，经过协商，甲乙双方在自愿的基础上签订本补充协议，双方以资共同遵守。

　　一、乙方自愿以权属自己 作价人民币 抵押给甲方，乙方到期不还款，除乙方按借款协议履行之外，如乙方逾期十天不还款，乙方则自愿将该抵押物以作价价格卖给甲方并双方不再签订 买卖协议，此协议即产生 买卖协议的效力，甲乙双方不再重新签订该物权的买卖协议，该物权所有权随之协议的效力而转移给甲方。

　　二、如该抵押物乙方卖给甲方以后，仍不足以偿还甲方借款及利息不影响甲方再向乙方追偿的'权力。

　　三、本补充协议与借款协议具有同等法律上的效力。

　　四、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

合同补充协议范本4

　　甲方：ｘｘ实业发展有限公司

　　乙方：ｘｘ建筑工程公司

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　一、工程造价

　　１、土建工

　　土建工程施工合同补充协议

　　甲方：ｘｘ实业发展有限公司

　　乙方：ｘｘ建筑工程公司

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　１、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4.8％后为甲乙双方土建工程结算造价。

　　２、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮２％后为甲乙双方安装工程结算造价。

　　３、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至XXXX年X月XX日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

　　４、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

　　５、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

　　６、由甲方分包的`工程，乙方项目部按分包工程总价２％（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

　　７、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

　　８、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

　　１、甲供材料有：钢筋、商品砼。

　　２、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

　　３、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

　　三、工程款支付

　　１、在20xx年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在２个月内审核完毕，并在其后３个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

　　２、20xx年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。

　　３、地下室工程完工出后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65％，其余的３５％在扣除结算总价５％的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。

　　４、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成５层支付70％工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70％工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成５层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70％工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在７日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后５日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

　　５、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85％，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除５％保修款）。当结算时间超过２个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的９５％，

　　四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后15日内办妥交给甲方。

　　五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

　　七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

合同补充协议范本5

　　甲方:景泰县水沟流域综合治理工程建管站

　　乙方：景泰县芦阳建筑工程有限责任公司

　　本协议为《甘肃省20xx年中央预算内投资水土保持工程景泰县水沟流域综合治理工程》的施工合同的补充协议，为明确双方责任签订本协议如下:

　　一、对承包范围内的有关要求和说明；

　　1.管材：所有管材材质按图纸设计施工，所有管道按规范要求铺设；

　　2.施工图所有未标明规格的管道、阀门、等材料按相关规范要求考虑，施工时以图纸答疑意见施工，按实结算；

　　二、工程量：见附表。

　　三、工期；

　　开工日期：20xx 年 12 月 1 日，计划竣工日期：20xx 年 5月 30 日，合同工期总日历天数 150天（开工时间以接到甲方项目部通知为准）。

　　1、 合同工期，除甲方及人力不可抗拒因素，一律不得顺延、季节性施工应包括在工期内，乙方须按投标时的承诺保证农忙时不放假，保证工人数量。不予要求甲方追加工人工资、不予顺延工期且不得做为向甲方索赔的理由；

　　2、 乙方应在接到开工令后7日内进场，具体开工日期以甲方的开工通知书为准；

　　3、 乙方施工期间要对施工现场及周围所属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护；

　　4、 乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合；

　　5、 工程竣工时乙方应向甲方提交竣工报告，甲方会同本工程监理和质量监督部门按国家有关规定组织初步验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格后，则乙方提交竣工报告的当天即为竣工日期；如验收不合格应返工至合格，返工日期将作为工期累计；

　　6、 合同工期遇到下列情况，经双方协商（不能事后补签证），可适当顺延；（1） 重大设计变更而确实影响到主导施工进度的（但属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责）；（2） 甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度的`（3） 不可抗力因素影响到施工进度的（不可抗力因素以政府限定为准）；（4） 甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的；（5） 其他双方协商同意顺延的情况。

　　除此之外，不得以任何理由变更合同工期；

　　8乙方在投标时已到工地现场踏勘、了解了工地位臵、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况，因此在施工中任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。 甲方：（公章） 乙方：（公章）

　　代表人： 代表人：

　　年月日 年 月 日

合同补充协议范本6

　　发包（甲方）：******************工程项目部

　　承包（乙方）：***************************

　　工程名称：********************工程

　　（一）、分包工作日期：

　　指第一挑外脚手架搭设开始日期至外架开始拆除日期，双方办理搭拆日期签字手续。本合同分包工作期限双方约定1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼±0.000以上总工期为16个月。地库含人防工程总工期为4个月.如甲方超出约定时间15日内，乙方不得向甲方索要费用，甲方超出约定时间15日外，所产生的费用双方协商解决。各单体分别办理搭拆日期签字手续。春节期间，外架期限延顺20天数。

　　（二）、分包范围及工作内容：

　　包工包料。1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼±0.000以上的建筑面积。幼儿园、商业楼±0.000以上的建筑面积。地下车库含人防及负一、二层的建筑面积。

　　1）、扣件式钢管脚手架的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色，悬挑槽钢、吊索、卡扣，竹笆、密目网、平网、踢脚板、外架底垫、挑钢用的木头楔、预埋管件材料等安拆全部工作内容。预埋环材料由乙方提供，甲方负责制作。安装与切割由乙方负责。）

　　2）、卷扬机棚、搅拌机棚、钢筋操作棚、垂直运输设备进料口防护棚等的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色）

　　3）、垂直运输设备的接料平台的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色，料台的铺板由甲方负责）

　　4）、主要出入口的安全通道防护棚、循环通道防护棚的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色）

　　5）、“四口”、临边防护栏杆的搭设、油漆分色和拆除；（放线孔、烟道孔、泵孔除外）

　　6）、拟建建筑物临近高压线围挡防护和拆除；（根据方案施工，人工费和材料费超过壹万以上，甲乙双方协调解决。）

　　7）、悬挑层水平网护；（隔离板防护甲方负责）

　　8）、塔吊附着安装的平台搭设和拆除；

　　9）、塔吊半径内的所有临时设施的防护；

　　10）、深基坑支护时的临时脚手架搭设和拆除；

　　11）、深基坑施工人员上下的临时斜道及栏杆的搭设和拆除；（局部有二次搭拆）

　　12）、提供模板安装所需的钢管、扣件和顶托；

　　13）、提供楼层面外挑钢平台并负责安装和拆除；

　　14）、电梯井临边防护，按照现行规范标准实施；

　　15）、第一挑架以下外架的二次搭设与拆除。

　　16）、楼层钢平台的制作、油漆、钢丝绳、卡扣及预埋环安装、每层次的安装与拆除（必须满足木工班组的施工要求）、安全网钢管的恢复。每层接料钢平台必须设置2台。

　　17）、穿过墙柱的“工”字钢周边泡沫或木盒的拆除与清理。

　　18）、施工升降机在地库顶板处的加固（参照加固方案）。

　　19）、地库外墙板模板加固提供水平杆和竖向杆（竖向、横向杆的数量间距满足强度要求）。内墙板的模板加固只提供水平杆。

　　20）、除钢筋防护棚、地库周边防护须二次搭设外，其他二次搭设的有项目部承担费用。计时工按 **** 元结算（不分技工和壮工）。

　　21）建议钢管使用的油漆为“菱湖牌”。

　　22）提供砼泵车支垫用的钢管，由瓦工班组使用完及时归还原位。

　　23）密目网、大眼网、竹笆必须是新的，其中密目网、大眼网应符合相关要求，提供检测报告后方可使用。

　　（三）、价格：

　　1）、完成前述劳务分包范围内的所有工作内容1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼±0.000以上综合单价为****元∕㎡（大写：**********）。产生费用开始时间以第一层悬挑之日开始算起。

　　2）、地库用于模板安装的钢管、扣件等材料，由乙方提供，含地库外架搭设，按建筑面积每平米综合单价人民币*****元（大写：每平米人民币***元整）。产生费用开始时间以第一次支撑材料进场之日开始算起。

　　3）、幼儿园、商业楼±0.000以上综合单价为***元∕㎡（大写：每平米人民币***元整）。产生费用开始时间以外脚手架搭设第一天之日开始算起。

　　（四）、材料的供给与保管及赔偿：

　　1）各单体模板支撑系统的'材料均按三个层次配置，计划由木工班组提报。乙方负责在计划需用日期前及时提供。外架材料由乙方负责根据施工进度计划及时提供。

　　2）外架及模板支撑系统的所需材料看管、损耗与保管均由乙方负责。费用已包含在综合单价中。

　　（五）、劳务报酬的支付：

　　合同生效后，甲方按下列约定支付乙方报酬：

　　1）、外架搭拆的比例为7:3（搭7、拆3）。

　　2）、地库、外架十层以下不付款，当完成十层时，付进度款的****万；(按单体计算)

　　3）、十一层以上至25层（含20xx年春节费用）甲方支付乙方人工工资***万元；(按单体计算)

　　4）、现场所有外架拆除并全部清理出施工现场后，甲方支付乙方人工工资**万元。

　　5）、在甲方竣工验收合格后，甲方支付乙方总工程款70%，剩余款项在甲方竣工验收合格8个月内付清。

　　6）、甲方所付乙方款项，乙方收据必须加盖公司财务章，其它借据甲方拒付款。

　　（六）、其它约定：

　　1）、拆架前甲方提前3天通知乙方，乙方在接到通知后必须按时派人进行拆除，否则，每拖延一天，将按5天计算，增加约定工期。

　　2）、乙方作业人员必须服从现场指挥和管理，执行甲方各项管理制度，否则，将按甲方制定的《工程施工违规违约处理细则》中相应条款执行。

　　3）、乙方材料退场时，由乙方自带车辆和人员进行材料分类后点数装车，双方办理手续。装卸费、车运费均由乙方承担。

　　4）、外架搭设前专项方案的论证费由乙方承担。

　　5）、乙方必须积极配合甲方安管人员对工人上岗前进行安全教育交底工作，并将工人的上岗证、身份证复印件提供给项目部备案。

　　6）、塔吊盲区的材料搬运，应人工向下传至地面均不另计费用。

　　7）、外架预埋连墙件钢管由乙方无偿提供，不计费用。外架预埋铁件露出外墙部分，拆架时由乙方负责割除，不计费用。

　　8）、乙方提供模板安装所需的钢管、扣件和顶托必须满足施工进度需求，否则，乙方将承担影响进度的罚款。

　　9）、乙方必须做好施工过程中分包范围内所有工作内容事项的维保工作，并积极主动配合项目部做好迎接各级各类的检查工作（包括亮化宣传的挂设、拆除）等。

合同补充协议范本7

　　质权人(以下简称甲方)：_________________地址：_________________电话：_________________

　　出质人(以下简称乙方)：_________________地址：_________________电话：_________________

　　鉴于甲乙双方________年________月________日签订的《反担保—股权质押合同》(编号：_________________)现甲乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经双方共同协商一致达成补充协议如下：

　　1、《反担保—股权质押合同》(编号：_________________)为借款协议(编号)的`从合同。

　　2、本补充协议与《反担保—股权质押合同》(编号：_________________)具有同等法律效力。

　　3、本协议一式两份双方各执一份。

　　4、本协议自签订之日生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　________年________月________日

合同补充协议范本8

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方就 工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构形式：

　　建筑面积：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：包工包料、施工图纸全部内容 。

　　三、合同日期：

　　开工日期：年月 日

　　竣工日期 年月 日

　　合同日期总日历天数： 天

　　承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金，属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。

　　四、质量标准：

　　工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20xx）和设计文件要求。

　　质量验收标准：合格。

　　五、合同价款：

　　金额（暂估）： 大写：

　　六、工程价款结算方式：

　　执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。20xx年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。 工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级，人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。

　　七、工程款支付方式：

　　1.主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款

　　（1）基础至±0，拨付割算款75%；

　　（2）一层至二层，拨付割算款75%；

　　（2）三层至四层，拨付割算款75%；

　　（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。

　　2.装饰阶段拨款：

　　（1）内、外墙完成拨付割算款75%；

　　（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；

　　（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%，余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。

　　八、发包人材料供应：

　　1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。

　　2.电线、电缆、配电箱由甲方提供，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。

　　3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。

　　4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。

　　5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。

　　九、承包人材料采购：

　　1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。

　　2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。

　　4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。

　　十、材保费和配合管理费：

　　1.甲供材乙方计取材保费：1%。

　　2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%；

　　3.定品牌认价的材料不计取材保费。

　　4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。

　　5.工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。

　　十一、隐蔽工程和中间验收：

　　工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，，承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　十二、安全文明施工与民工工资：

　　1.安全文明施工：

　　承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的'监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。

　　2.民工工资：

　　乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任，因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。

　　3.工程资料：

　　承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。

　　十三、工程质量保修：

　　保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内不安排维修，发包人可自行安排维修，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。

　　十四、现场管理：

　　1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。

　　2.塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。

　　3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。

　　4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则给予相应经济处罚。

　　十五、其他：

　　1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。

　　2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。

　　3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报，廉政监督电话：13562693000或18765639658。

　　十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。

　　本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　发包人:（盖章）承包人：（盖章）

　　法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

　　签约时间： 年 月日

　　签约地点：

合同补充协议范本9

　　甲方：____________________（以下简称“甲方”）

　　乙方：____________________（以下简称“乙方”）

　　根据本项目的'工作需要，在双方__________年__________月__________日签订的《____________________》的基础上签订如下补充协议，并互相遵照执行，设备增加补充协议范本。

　　一、设备名称、数量、型号、用途：

　　1、甲方租用乙方机械设备用于_________________________。

　　2、甲方租赁乙方机械设备为：_________________________。

　　二、设备进场费为_______________元整，但要保证工期满足__________个月，如果低于__________个月项目部付出场费。

　　三、中途可以报停，但是报停时间不能超过__________个月。

　　四、本合同为_______________号补充协议，未明确按原合同执行。

　　五、本补充协议一式__________份，甲方__________份，乙方__________份，自双方签字之日起生效，至全部履行完合同内容后自动解除。

　　甲方（公章）：_________________

　　乙方（公章）：_________________

　　法定代表人：___________________

　　法定代表人：___________________

　　_________年________月________日

　　_________年________月________日

合同补充协议范本10

　　甲方（全称）： 南京优时纺织品进出口有限公司

　　乙方（全称）： 南京杰世欣计算机科技有限公司

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 20xx 年 8 月8日签订合同编号为 L2011428-8 的《 视频会议系统购货 合同》（以下简称“原合同” ）中的定义相同。

　　鉴于：

　　因甲方要求将原合同中的AOC 42寸液晶电视机更换为SONY 40寸液晶电视机 。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分为：

　　1、 原合同中的AOC 42寸液晶电视机，单价：3160元/台更换为SONY 40寸液晶电视机，单价：5100元/台

　　2、 原合同中的合同总价：人民币叁万贰仟元整更换为人民币叁万伍仟捌佰捌拾元整

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的'组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　（公章） （公章）

　　法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

　　签字：_________________ 签字：_________________

　　年 月 日 年 月 日

合同补充协议范本11

　　补充协议

　　甲方：

　　法定代表人：联系电话：

　　乙方：

　　法定代表人：联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于甲乙双方于20xx年月日签订的中有关 项目投标保证金及乙方派驻甲方人员产生的费用承担等事宜未明晰，为明确以上事项中甲乙双方的权利和义务，特订立补充协议如下：

　　一、 乙方的权利和义务

　　1、乙方在投标代理中心规定缴纳投标保证金前 日，将此项目的投标保证金（其中第一标段元，大写：；第二标段 元，大写 ）一次性或分次汇入甲乙双方约定的甲方账户。

　　2、乙方派驻人员产生的相关费用（如工资、通讯补贴、交通、生活费等），依照合同约定，由乙方承担。

　　二、 甲方的权利和义务

　　1、 甲方在收到乙方汇入甲方账户的投标保证金后的.当日或次日，

　　按代理中心规定，将此两笔款项及时汇入代理中心指定账户，以便能顺利进行投标。且甲方在收到乙方汇入款项后及时给乙方开具相应的票据。

　　2、 项目开标，中标单位根据国家规定程序对此项目备案完成后，甲方在收到代理中心退还的两笔投标保证金原额和利息后 2 日内，及时将此款项汇入乙方指定账户，同时向乙方提供代理中心退回此保证金及利息时的退款清单。若甲方在规定日期内没有退还款项给乙方，则甲方应每日按银行同期贷款最高利率支付利息给乙方直至甲方退还费用。

　　3、 甲方在收到乙方汇入的保证金后，应在符合规定的日期内及时将第一、第二标段的保证金缴纳于代理中心，因甲方没有及时缴纳等原因而最终导致不能正常投标的，甲方支付 万元作为投标失败后给予乙方的赔偿金。

　　4、 项目施工过程中，乙方派驻甲方人员产生的工资、通讯补贴、交通及生活费等费用，甲方须向乙方提供相应的票据及证明，乙方根据甲方提供的票据证明列入项目成本由乙方承担。

　　5、

　　乙方账户信息

　　三、本补充协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合甲方账户信息

　　同具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确约定的条款之外，原合同的所有条款完全继续有效。

　　本协议的内容与原合同的相关条款有互相冲突时，以本协议为准。

　　四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　（公章） （公章）

　　20xx年 月 日20xx年 月 日

合同补充协议范本12

　　合同号：×××××

　　买方：××××× 卖方：×××××

　　因制梁需要，买方需定制一批非定尺螺纹钢，为约束双方行为，双方签订补充合同，本合同作为招标编号【×××××】招标文件钢材×××××包采购合同(合同编号×××××)的补充合同。

　　1.本合同执行价格为浮动价，浮动原则按【×××××】招标文件的计算方法执行，在原结算价的基础上加价120元/吨的'材料非标定尺费。

　　2.订货数量及长度

　　同编号×××××)执行。

　　3. 本补充合同正本一式 6 份，买方 4 份、卖方 2 份，正副本具有同等法律效力;

　　4.本补充合同经买卖双方代表签字、加盖公章后生效。补充协议有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

　　买方全称：××××× 卖方全称：×××××

　　(公章) (公章)

　　地址： 地址：

　　邮编： 邮编： 开户银行名称： 开户银行名称： 银行账号： 银行账号： 联系人： 联系人：

　　电话： 电话：

　　法定代表人或被授权代理人签字： 法定代表人或被授权代理人签字： 日期：年月日

合同补充协议范本13

　　甲方： 乙方：

　　经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工，特协议如下：

　　一甲方权利和义务

　　根据中标施工合同：

　　（1）甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰；

　　（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；

　　（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全，质量；

　　（4）甲方负责向业主催付进度工程款；

　　（5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金，主体完工再催要剩下的'50%履约保证金。

　　二乙方权利和义务

　　根据中标合同：

　　（1）履约保证金在20xx年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整

　　（2）20xx年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整，否则本协议作废。20xx年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※，剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。

　　（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；

　　（4）配合甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；

　　（5）配合甲方协调周边施工环境；

　　（6）负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；

　　（7）向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；

　　（8）乙方提供正规的税票；

　　（9）乙方安全事故完全自负，与甲方无关。

　　三．违约与仲裁：

　　（1）甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期，会同业主处理办理相关手续，确保乙方正常正当施工，如有违约，在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。

　　（2）乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工，如果不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。

　　本协议一式四份，自签订后一日内生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　甲方担保人： 乙方担保人：

　　20xx年3月1日

合同补充协议范本14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《华人民共和国劳动合同法》及安徽省、合肥市的有关劳动政策及法规，于 年 月 日订立了《劳动合同》（以下简称《劳动合同》），在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一致，达成补充协议如下：

　　1、工作考核的相关规定

　　1.1 乙方应无条件服从甲方根据经营管理需要合理调整其工作岗位、职位、工作地点的决定。

　　1.2 甲方有权对乙方进行工作成绩考评，并通过考评结果给予相应的职位和待遇，甲方可以根据考评结果是否对乙方进行晋升、加薪等奖励或降职、降薪等处分。

　　2、保密条款

　　2.1 下列内容属于甲方商业秘密范围，乙方应承担保密义务。

　　2.1.1 乙方从甲方获知已经或将要用于(包括未公开的)行业或业务中的技术信息与经营、管理信息。

　　2.1.2 甲方的业务模式、操作流程以及与业务、管理有关的合同、客户信息、管理制度、表格、工作标准、采购资料、定价政策、财务资料等业务相关资料。

　　2.1.3 甲方依照法律规定或相关协议约定，对外承担保密义务的事项。

　　2.1.4 乙方不得打听与本职工作或本身业务无关的甲方商业秘密。

　　2.2 甲方支付给乙方的劳动报酬中已经包含了保密费用，员工离职后承担的商业秘密保护义务，不得以任何额外补偿为条件。

　　3、公司制度执行

　　3.1 乙方承诺遵守甲方公司已发布或今后将发布的规章制度，并严格按照甲方公司规定标准、流程及权限操作执行，不越权或违反流程处理任何事情；乙方有越权或违反制度、流程行为的，须接受各项制度、流程配套考核办法考核，甲方视其严重程度有权无条件解除乙方劳动关系，因此造成甲方经济损失的，乙方应负赔偿责任。

　　3.2 乙方是否越权或违反制度流程处理事项的依据，除留有乙方签名的书面依据及其他证明是乙方所为的有效证据外，还包括乙方身份在甲方各信息系统中的处理记录。乙方有义务保护其各系统中使用的用户密码，如有密码泄露等原因至使他人以乙方身份在系统中处理相关事务的，则其责任仍然由乙方自行承担。

　　3.3 乙方在劳动关系存续期间应忠于甲方公司，维护甲方利益，始终贯彻落实公开、公平、公正等原则，不得收受业务单位或结算人员的礼品、钱财，不得发生有损甲方利益的行为，无论收受金额大小，乙方的月度奖金、年终奖全部取消，同时甲方公司有权解除与乙方的劳动关系。

　　4、劳动合同的解除与终止

　　4.1 除《劳动合同》中约定的之外，乙方有下列情况之一者，甲方在劳动合同履行期间可以随时解除劳动合同：

　　⑴ 乙方在应聘过程中向甲方提供的材料是虚假的。

　　⑵ 乙方在职期间自营或在其他与甲方相同或者相近的单位从事第二职业的。

　　⑶ 甲方因经营管理的需要合理调整乙方的工作职位、岗位、工作地点，乙方不服从甲方公司调动或安排的。

　　⑷ 甲方根据上述情形解除《劳动合同》的，不需要向乙方支付赔偿金或经济补偿金。

　　4.2 《劳动合同》终止的，甲方不需要向乙方支付经济补偿金或赔偿金。

　　4.3 乙方劳动合同期满不再续约或主动提出辞职的，均需提前一个月通知甲方，并严格按照甲方公司人力资源部要求办理的有关离职的其他各项手续。保证积极配合移交工作及移交因乙方职务持有或保管的财物（包括但不限于任何书面或电子或其他载体形式的文件资料、设施设备、钥匙、公司印章、备用金等），在得到甲方确认后正式办理离职手续，乙方若移交不完整而离职的，甲方有权不予发放剩余未结算所有工资，因此造成甲方损失的，且乙方未结算工资不足以赔付甲方损失的，乙方应负责赔偿。

　　5、违约责任

　　5.1 乙方应在合同期间内及合同期满后继续履行保密义务。乙方若泄露甲方商业秘密的`应向甲方支付违约金，违约金相当于乙方在甲方一年的工资收入（按劳动合同存续期间的平均年薪，不足一年的按一年计算），无论违约金给付与否，甲方均有权解除与乙方的聘用关系。

　　5.2 乙方单方解除劳动合同的，应当赔偿甲方实际损失，甲方实际损失包括但不限于：

　　⑴ 甲方招聘录用乙方所支付的费用。

　　⑵ 甲方为乙方支付的各项培训费用。

　　⑶ 甲方出资配备的相关设备以及各种用具器材等。

　　⑷ 由此产生的诉讼费、律师费用、仲裁费用。

　　6、免责申明

　　乙方自与甲方签订《劳动合同》之日起，即承诺与原单位已解除《劳动合同》并没有续约，今后若有劳资纠纷，由乙方承担一切责任，与甲方无关。

　　7、处罚与赔偿

　　7.1 甲方根据公司的奖惩制度的规定，可以给予乙方警告、能报批评、经济处罚、降职、降级、辞退等形式的处罚。

　　7.2 乙方违反甲方公司规章制度或因故意或重大过失造成甲方经济损失的，应根据造成的实际损失予以赔偿。

　　8、甲方规章制度是劳动合同的一部分，乙方已经充分了解本补充协议所有内容并自愿遵守甲方有关规章制度。

　　9、本补充协议是《劳动合同》的组成部分，与《劳动合同》具有同等效力。

　　10、本补充协议经甲乙双方签字或盖章后与《劳动合同》同时生效，本补充协议一式两分，甲、乙双方各执一分。

　　甲方（盖章）： 乙方（签字）：

　　代表： 身份证号码：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

合同补充协议范本15

　　承包方：（以下简称甲方）

　　分包方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着友好、互信、互助的原则，经协商一致，对年 月 日由双方签署的《XX工程施工承包合同》（以下简称原合同）做出如下补充约定：

　　一、协议内容变更部分为：

　　1、新增XX临时办公楼外墙漆工程，本新增工程经双方协商一致外墙漆综合单价为元/㎡，工程量以实际工程量为准。

　　2、新增XX室外场地工程。新增工程量及综合单价详见后附件。

　　二、本补充协议新增工程均不单独结算，与原合同一起结算。

　　三、本补充协议生效后，即成为原合同不可分割的'组成部分，与原合同同具有同等的法律效力，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同内容互冲突之处，以本协议为准。

　　四、本补充协议一式贰份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　五、附件一丰城临时办公楼室外场地工程预算表

　　甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：

　　年 月 日 年 月 日