现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>水电安装承包合同

水电安装承包合同

时间:2023-04-03 09:34:45 合同范本 我要投稿

水电安装承包合同

  随着人们法律观念的日益增强,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的水电安装承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

水电安装承包合同

水电安装承包合同1

  甲方:_______________________(发包方)

  乙方:_______________________(承包方)

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条工程概况

  1.装修施工地点:_____________________________________________

  2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日

  第二条材料供应的约定

  1.甲方提供的材料

  乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量,甲方应按时提供乙方需要的材料。

  甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的.损失,由乙方负责赔偿。

  2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的材料,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

  3.乙方提供的工具

  乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

  第三条关于工程质量及验收的约定

  1.本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》。

  2.由于乙方施工技术及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

  第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1.严格遵守规定的施工时间,降低施工噪音,减少环境污染,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4.保证施工现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5.负责施工所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

  6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

  7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方供应的材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

  1.工程款付款方式:

  布管验收合格后支付工钱的30%,水电、网络、电话线完工后支付50%,整体竣工验收合格后支付20%。

  2.乙方承包内容:

  1).水路、电路、网络、电话开槽、布线、穿线、埋槽

  2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

  3).水电施工的穿墙、打孔、切割,由乙方负责

  4).开关面板安装

  5).后期灯具的安装

  3.工程结算方式:

  按平方结算,总价结算:x元/平米(室内面积)。

  第六条违约责任:

  1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍佰元的违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付付伍佰元违约金。

  第七条纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

  第八条合同的变更和解除:

  1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第九条.其它约定:

  1.双方同意由第三方监理进行协商工作,在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  4.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第十条附则

  (一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同签订后工程不得转包。

  (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (四)合同有效期至_____________________。

  (五)水电工程保修一年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字:

  乙方签字(盖章):

  20xx年xx月xx日

  20xx年xx月xx日

水电安装承包合同2

  甲方:_______

  乙方:_______

  兹因甲方承建“滨海人家”住宅小区Ⅰ标段工程的需要,现将该工程中的安装工程委托给乙方承包,为使工程保质、保量、保安全的顺利完成,在平等、互利的基础上,经双方共同协商结果,特制定以下条款,作为工程验收、结算、付款的依据,希共同履行合同条款:

  一、工程项目地点:舟山市沈家门墩头329国道南边

  二、承包形式:

  乙方以包工包料形式承包,即水、电工程施工所需要的工具、材料、设备、施工人员等均由乙方自行采购及组织。起重机械、电源、水等由甲方提供。

  三、承包工作内容:

  Ⅰ标段15#16#17#18#楼及地下车库、厕所工程中所有的安装工程。并提供给甲方所有工程三套合格的施工内业资料。施工现场施工作业用的临时水、电材料由甲方提供。乙方无偿负责安装及调试完善。现场办公室及临时设施内的水电材料及安装人工均由乙方承担。开关箱至乙方机械的接电线、施工用的接线板、夜间加班用的碘钨灯均由乙方自行负责。

  四、质量要求:

  要求一次性验收时达到合格工程,如果因乙方质量原因达不到合格工程时甲方扣除乙方总价款的5%的费用,并由乙方负责由此产生的一切费用。乙方必须严格按设计图纸及变更联系单按强制性标准要求施工,认真按国家验收评定标准精心施工,不得违章作业。在施工中必须服从建设单位、甲方施工人员的指挥、接受监理公司的'监督。对于所有隐蔽工程必须经甲方施工人员及建设单位同意后方可隐蔽,再进入下道工序。不得擅自隐蔽。上班前必须先了解精通图纸要求。承包人及现场组长必须亲临现场管理(有事外出向项目部请假)。

  五、安全文明生产:

  乙方所有施工人员必须认真执行“安全第一、预防为主”的方针,严格遵守安全操作规程,不得违章作业,对新工人必须进行“三级”安全教育后才能上岗。积极配合项目部创建标化工地,随时保持施工场地的干净和整洁,特别是要随时保证施工现场的干净和整洁,做到“工完场清”。保证临时施工用电、用水符合标化工程验评标准。如乙方在施工期间发生工伤事故,甲方只承担保险范围内的费用,其余一切费用均由乙方自理。如在现场发现乙方人员有偷盗、打架等现象,一些责任均由乙方(承包人)负责。如乙方原因对他人造成安全事故,此责任均由乙方自行负责,甲方并追究对甲方造成的一切经济损失。

  六、工程进度:

  乙方必须服从执行甲方总体施工进度计划,合理安排作业,必要时需加班加点赶进度,如无故拖移工期,造成损失的,由乙方承担责任,并甲方有权可按违反合同进行处理,有权在此情况下随时调换施工队伍,并有权扣除所有乙方前期完成的工程款。

  七、结算方法:

  乙方依照甲方单位实际跟建设单位结算方式条件进行独立核算,甲方扣除乙方总价的12%作为建筑公司管理费用,另外乙方再返回总价的4%给甲方,作为配合费。施工过程中的水、电费用乙方按工程总价摊付。乙方自行提供预、决算书及各种齐全的内业资料。

  八、付款办法:

  乙方每月上报给甲方实际完成的工程量,经甲方现场项目部核算后上报给建设单位,经建设单位核算确认后的工程款(扣除各项乙方应支付的各项费用后)按80%汇拨给乙方,同时乙方必须提供给甲方80%的正式材料发票及20%的工资清单。工程竣工验收合格后,总价支付到85%,经甲方上级审计部门审计后支付到总价的95%,留5%的保修金待保修期满后返回给乙方。

  九、其他事项:

  1、使用各种材料时,不得浪费,如甲方发现乙方有浪费现象时,视情节轻重程度进行罚款。

  2、每个节点部位工作完成后,乙方应把剩余垃圾及各种材料清理干净,归类、堆放到专用场地,做到层层干净。

  3、在各单体建筑中预留的各种油烟机孔、空调机孔、排风扇孔等预留管由乙方提供,并在砖墙砌筑时及时交与泥工。

  4、除泥工组、架子组外,楼层平板混凝土浇捣验收前,打扫卫生由项目部派专人打扫冲洗,木工组、钢筋组、水电组每组每次各收20.00元。

  5、各种试验试件应提前做好并交给施工技术人员。

  6、不能在架子堆放上大量材料,不能随意解脱安全网,如确实因生产需要必须解脱,工作完成后应立即回复原样,做到文明生产,如拒不执行的,项目部安排专人挂上,费用由乙方负责。

  7、工地内不准食宿、赌博、酗酒、盗窃,不准摩托及自行车辆进入工地,对违规人员,项目部有权干涉直至罚款处理。工地内工具遗失被盗甲方不负责任,但甲方尽力做好防盗措施。

  8、为创建文明标化工地,各班组的安全帽、雨衣各班组上报数据由项目部统一购买,乙方自行保管,所耗费用在当月工程款发放时扣除,以后欠缺部份由乙方自行解决。

  9、如乙方在施工期间确实不能胜任此工程施工的,甲方有权终止合同,并追究其经济赔偿责任。

  10、甲方无偿提供给乙方一间临时办公用房,作为乙方办公、值班、工具堆放之用。

  此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。未尽事宜协商解决,帐款结清后合同自行作废。

  甲方签名:_______

  ____年____月____日

  乙方签名:_______

  ____年____月____日

水电安装承包合同3

  工程名称:

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  为确保该工程按时按质竣工验收,现将工程水电安装作业承保给乙方,特定如下合同:

  一 承包形式:

  单包,即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供,乙方负责小型工具)

  二 承包价格:

  按甲乙双方协商决定,水电安装总面积 平方米,pvc和JDG混合轻工价格 平方米,一次性承包。(按图纸施工,变更另算。)

  三 工程进度:

  按甲乙双方及开发商要求,总工程期 天完成,主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下,甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中,导致乙方出现误工或工期延误,所有一切损失费用由甲方全面承担)

  四 安全:

  甲乙双方必须保证施工安全,杜绝任何事故发生,工作期间乙方将服从现场安全管理,发现隐患及时反映或汇报,如乙方在施工中服从安全管理,出现事故由甲方承担。

  五 付款方式:

  施工期间甲方按 楼和 楼分别单一楼次付款。

  施工期间拨款,分别是总轻工款100%比拨款

  1:预埋期间标二封顶拨总轻工款 %元。主体封顶拨总轻工款 %元,

  2:室内安装配管镶盒完成拨总轻工款 %元。

  3;给排水完成给排水完成拨总轻工款 %元。

  4:穿线完成拨总轻工款 %元。

  5:开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款 %元。

  6剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元,除 %元维修保证金外,剩余款项一次付清。 7进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必须在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清,如甲方不按以上条例正常拨款,乙方有权利停工,并由甲方承担乙方所有损失 8以上付款条例生效在甲乙双方身上,甲方不得以任何理由推托到第三者身上,如甲方推卸责任,乙方有权终止合同,乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿

  六 合同期内甲乙双方必须信守合同条例,如乙方在施工遵守合同条例要求,甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地,否则乙方所有损失由甲方全部承担

  七 违约责任:甲乙双方必须严格履行以上条例,如一方违约,则违约方必须向另一方支付 元作为违约金。

  此合同为一式三份,甲乙双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并做为甲乙双方当事人的法律依据

  甲方

  乙方

  年 月 日

水电安装承包合同4

  甲方:______________

  乙方:_____________________________

  甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,为了明确双方的义务和责任,特制定此协议。签字即表示同意以下条款。

  1、进场工人必须穿公司统一配备的工作服,不许光背、穿拖鞋,上岗后要明确。

  2、当天的工作量,认真工作、服从分配,端正态度。保质保量完成当天的任务。按照施工标准合理使用原料,确保施工安全,注意工地清洁。

  3、要树立良好的职业道德和劳动素质,与业主交流态度热情端正,言语清楚。无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突。否则按处罚条例处罚。

  4、在施工中如有新客户上门咨询,或者参观工地,应马上停下手中的活并热心讲解能够留下业主电话或者最后成单者,享受奖励。

  5、惩罚条例:

  1)穿拖鞋、光背,第一次罚款50元,第二次将扣除30%的工程款。

  2)不按照施工标准施工者,一次性扣除单项工程款的`50%。

  3)遇到业主投诉者,第一次警告,第二次罚款100元,第三次直接开除。与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的所有工程款。

  6、奖励制度:

  1)连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性奖励200元;连续半年达到以上标准者奖励500元

  2)态度端正,服务热情并接到业主电话表扬者奖励50元,书面表扬者奖励100元

  3)对于前来咨询业主讲解清楚并能留下电话,累计达到5个,奖励100元,成单后视工程量另奖励200—20_元不等。

  7、工程支付方法:

  1)工程施工过程乙方可领取30%左右的生活费一次。

  2)工程施工完工,单次工程验收结束后10天左右支付40%左右工程款。

  3)工程单次验收结束后100天支付25%左右的工程款。

  4)余5%工程款一年后支付。(维修基金)

  备注:

  甲方签字:_______乙方签字:_______

  ____年____月____日____年____月____日

水电安装承包合同5

  发包人:(以下称甲方)

  承包人:(以下称乙方)

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一 工程概况

  1.工程名称:望城才子城。

  2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

  3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

  住宅建筑面积176287.16平方米

  住宅商业建筑面积20372.91平方米

  地下室面积27336.3平方米

  二 承包方式及承包内容

  1.承包方式:实行包工,包水电安装。

  2.承包内容:

  强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

  户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

  预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

  专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)

  配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

  弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三 施工工期

  总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

  四 承包单价

  地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

  五 工程质量

  1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

  2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

  3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

  4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

  六 工程付款方式

  1.工程造价计算方法:

  依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

  ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  七 结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的`70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  八 双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  十 工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  十二 争议解决

  双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日 

水电安装承包合同6

  发包方(甲方): 承包方(乙方): 身份证号码:

  根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况,为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,签订本协议,以资双方共同遵守。

  第一条 工程项目

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:

  (三)工程内容:按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、所有安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装部分的工序及工种进行施工。

  (四)承包范围:按第一条中第(三)条承包内容,内容如下:

  1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。

  2、排水系统按图纸规定内容,包括排水管道、洁具及配套安装等,管道接至室外排水井(不包市政工程)。

  3、强电系统按图纸规定全部内容,包括电气安装,包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防控制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电源等,但不包括(必须要专业厂家才能安装的项目)如高压等工程。

  4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。

  5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。

  6、消防自动报警系统:按图纸规定全部内容,包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。

  7、智能系统按图纸规定范围内主体结构施工时需预埋的管线安装敷设(不含管内穿线及所有器材安装调试)。

  8、其他属水电安装工程的附属项目。

  9、以上项目包括安装、调试至符合验收要求。

  (五)承包方式:包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补(不包饰面)、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包本专业需要的一切施工机具、包进退场路费、包安全帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、安全教育合格证(平安卡)等手续和费用、包计生和流动人口等必须办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收(含验收资料)达到市 工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。

  第二条 工程计量及造价:按第一条(四)(五)款的规定内容以议定的单价包干;按建筑面积每平方米¥ 元(大写: ),本单价验收不达标扣5%,还应无偿返工至符合要求,保证达到总包单位的等级要求。建筑面积按有关定额规定计算,约为 万m2(预算或概算)人民币:暂定¥ 万元(大写: 万元),竣工后按实结算。

  第三条 工期

  按定标规定工期为 天;各分部、分项工程施工进度,按现场甲方安排计划规定实施。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等,乙方应无条件服从。开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日竣工,乙方必须采取一切有效措施保证,不得延误,乙方逾期竣工,从逾期之日起,每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不承担工程或要求中止合同,则应赔偿甲方损失及违约金,违约金为工程造价的10%。

  第四条 工程质量标准和保修期

  1、 工程质量标准按国家现行施工验收规范及广州市的有关规定执行,《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑施工安全检查标准》,精心组织、精心管理、精心施工,狠抓细部确保工程质量等级达到总包单位的等级要求。

  2、 工程质量等级以经主管部门复验后发了等级证书为准。

  3、 保修按建设部有关规定执行,保修期二年,自验收合格之日起计。

  第五条 文明施工

  在施工过程中各楼层板面不得直接集中堆放材料,各分部、分项工程完成后,楼地面应清理干净,要做到当日工完场清,保证施工现场物件整齐,道路畅通,创造一个文明整洁的施工环境。

  第六条 工程款支付和结算

  工程进度款按月实际工作量或形象进度在当月25日由乙方送交计算依据给甲方,甲方在当月30日审核好工程量,经双方认可签字,在下月10日支付工程量的70%,当月新进场工作不满十五天者,进度款压归下个月份支付。中途不作借支,若有违例现场罚款部分,将在当月的进度款中扣回。工程完工付至总款80%,工程竣工后验收达到要求后并经双方确认结算后三个月内付至总款95%,余下5%至保修期结束后一个月内付清。(工程款以支票支付)。

  第七条 工程管理

  按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据,质量标准按总承包单位同等级,乙方对工程的质量、进度和安全责任,必须按有关规定配足施工员、质量员及其他技术人员和劳动力,(提供有符合本工程的各种上岗证)。严格按甲方技术交底施工,确保按时按质完成分项、分部、整体工程。乙方须指定现场施工责任人,合同责任人要认真履行本协议责任,离开工地应与甲方管理负责人请假,并委托其他人临时负责工程管理。由于乙方原因造成返工或浪费材料,材料和返工费用由乙方负责。

  第八条 双方责任

  1、 甲方责任:提供现场住宿、生活用电、水、集体食堂饭菜出售、与本工程各工种共用的大型动力机械,负责结构施工放线、技术管理、控制各班组交接流水作业及分部分项进度计划。

  2、 甲方派驻工地代表 行使合同约定权力,履行合同约定职责,负责办理工程进度、质量、监督、隐蔽工程验收及工程变更签证手续。

  3、 乙方责任:乙方派驻工地代表 行使合同约定权力,履行合同约定职责,负责按设计图纸要求、图纸会审记录、技术交底等施工,按国家现行施工规范及广州市的有关规定执行施工,按施工质量安全规范做好施工质量、安全管理,确保工程量及按期完工。乙方须接受工程质量部门的监督,甲方如发现乙方在其主要形象上拖延进度达五天时,或在主要工程上存在重大质量问题时,经质检部门确认后,乙方须在五天内采取有效措施纠正。如经整改仍不符合要求,甲方有权要求乙方退场并终止合同,由此造成的责任均由乙方承担。乙方在施工过程中,发现施工图纸与说明不符:发现设备或关键部位零件材料有缺陷时,应立即书面通知甲方,甲方应尽快会同设计单位进行处理。乙方须保证施工现场物件整齐,道路畅通。乙方不得擅自转包工程,违者合同作废,已完成工程量结算按实物量75%结付,乙方对其行为所带来的后果负全部责任,甲方对乙方所转包者进行其他事务协商,乙方不得干涉。

  4、 乙方必须正确使用、保管、维护甲方提供的各种施工机具,如因乙方原因造成施工机具的`损坏或丢失,乙方应赔偿甲方的全部损失。

  5、 备料应提前7天以上,材料及半成品材料必须爱护,若造成材料不合理损耗,由乙方负责,造成工期拖延或影响他人进度,由造成者负全责及处罚。

  6、 乙方对不属于范围施工的项目应有成品保护意识,如造成其他班组成品损失者应承担相关责任,并赔偿损失。

  7、 乙方必须认真执行甲方的《现场管理规定》。发放工人工资应设立付款签收名册,复印件送甲方管理处,并作为向甲方结算进度款的依据。若发生拖欠工人工资、打架斗殴现象,将按现场管理规定严肃处理,如出现严重违规违法行为的,将移交相关部门处理,全部责任由乙方负责,并赔偿由此引起甲方的一切损失。

  8、 乙方须及时向甲方送交施工计划、验收资料、竣工验收报告。

  第九条 安全施工及工伤:

  1、乙方应在开工前与甲方签定安全协议及其负责责任状,并建立健全

  建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系,负责现场全部作业的安全,并对此承担全部责任。

  2、乙方应按安全施工有关管理规定,落实安全生产责任制采取严格、科学的安全防护措施,施工管理人员及特殊工种等必须持证上岗,确保施工安全和第三者的安全,承担一切由于自身的人员健康问题和安全生产措施不力或违章所造成事故的责任和产生的费用,并按有关规定接受甲方处罚及赔偿甲方损失。

  第十条 工程验收

  1、工程验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、合同、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  2、工程竣工前5天由乙方通知甲方初检验收,隐蔽工程应提前1天由乙方通知甲方初检验收,并配合甲方与设计监理作验收工作,如工程内容尚未完成或质量不符合要求的,乙方在甲方所指定的期限内完成后,再报甲方进行验收,直至符合要求为止,由此造成甲方对业主的违约责任由乙方负责。

  第十一条 其他工程

  有关本工程承包范围外的甲方管理处借点工,技工为 元/日,杂工为 元/日,包含生活费在内。

  第十二条 其他约定

  1、 为保工程符合验收等级要求,所有建筑细部均按有关规范和“质量防治通病条例”等要求施工,具体按相应方案和细部交底执行。

  2、 若因乙方自身管理问题或未能配合现场需要以及质量问题等,甲方有权责令其停工整顿和执罚,甚至作清退场处理。若发生清退场时,其结算最高按实物量的75%结付,甲方也可视情况作部分工程甩项处理,乙方需无条件服从并配合。

  3、 如不能按甲方要求进驻工人(在签定合同在甲方通知乙方进场的三天内),甲方有权划分工程量给第三者承包,由此发生的费用在合同中支付,乙方必须无条件服从。如乙方进场人员远达不到甲方要求,甲方有权让乙方退场,乙方的费用自行承担,已完成的工程量结算按清退场结算方法结算。

  4、 甲方接施工用的电源至各楼层,箱后的灯具和线路等均由乙方自理(包料),并必须满足安全用电规定的要求。乙方如需使用除照明、办公用电以外的电器,必须向甲方提出申请,并由甲方负责安装电表,所需费用由乙方负责;自电表安装之日起,乙方必须在规定时间内,按电表显示实际用电量向甲方交纳电费,逾期每天将按3%计取滞纳金,并由甲方在工程款中直接扣除。

  5、 本协议签定后,本工程若单项修改(主材变更不做调整)工作量变更则按超过额量增减结算。按相应定额的工日含量每工日按 元结算调整。

  6、 由于政策变化及甲、乙双方以外的原因导致工程停建或缓建,使合同不履行,乙方接到甲方通知后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方的要求撤出施工现场,甲方应为乙方退场提供条件,并支付已完成工程款的80%。

  第十三条 争议解决方式

  如发生纠纷协商不成时,可向工程所在地仲裁机构申请或按有关法律程序进行解决。

  本合同经双方签字后生效,至工程复检保修期满并结清款项后失效,本合同正本两份,双方各执一份,副本两份甲方留用。

  甲方:乙方:年月日:

水电安装承包合同7

  发包方(简称甲方): 四川金源建设有限公司

  承包方(简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程: 项目的水电安装 工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。

  一.工程概况

  工程名称: 乐山市鼎瑞大厦(研发大楼及公租房项目)

  施工内容:给排水系统,强、弱电系统(弱电只包预埋部分)图纸

  范围内所有室内水电安装工程,双包。

  结构类型: 工程地点: 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组

  二、乙方进场人数(附名册)

  乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全

  部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。

  三、工期进度要求

  (一)开工日期: 20xx年 月 日

  (二)总(日历)工期: 个月

  (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

  四、承包方式与范围

  (一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

  (二)承包范围:

  1.给排水系统,强、弱电系统(弱电只包预埋部分)。图纸范围内的所

  有室内的水电安装工程(包工包料)。

  2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

  3.夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。

  4.弱电系统:水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 .开关面板和灯口安装

  (三)计价方式:

  1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法:

  a、_按定额计价方式计价:按《四川省20xx建设工程工程量计

  价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。

  b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行

  2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

  3﹑人工调差按总承包合同执行。

  4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方(下浮14%包括税金及相关的所有管理费用)。所有材料税务发票由甲方负责。

  5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方,扣除提留部份税金。

  6、材料送检费用由乙方负责,一切资料由乙方做,包括交验收各项费用。

  7、所有材料严格按图纸要求,指定产品不能变动。

  8、工地内临水临电由乙方施工,所有材料及人工工资由甲方提供。

  五、工程要求:

  甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,及施工用水用电。

  (一)质量要求:按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

  1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的.现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

  2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。

  3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

  4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。

  5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。

  6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。

  7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。

  8.保修期为一年。

  (二)工期要求

  1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。

  2、工期延误

  (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安

  >装完工时水电的预埋也必须完工。

  (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;

  (3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。

  (三)成本控制要求

  1.乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。

  2.各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

  3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

  4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。

  5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

  (四)安全施工要求

  1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

  2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

  3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。

  4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。

  5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。

水电安装承包合同8

  工程名称:

  甲方:

  乙方:

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一承包方法:

  1承包形式:单包,即包工不包料(不包施工辅材和耗材)。

  2工作范围:工程上的主体预埋、水电安装入户(不包含户内安装)、消防预埋、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3工程造价:按建筑面积每平方米22元。(建筑面积共计:41950平方米,据实决算)。人防区域按建筑面积每平方米加5元。(建筑面积共计:1945平方米,据实决算)。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二工程进度:按甲方及业主要求,总工期360天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的`生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五文明卫生现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  六合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  七付款方式:每三层为一个结点,主体施工至每个结点后甲方付给乙方人工总工程款30%,主体封顶竣工后甲方付给乙方总工程款40%,二次结构施工结束后甲方付乙方总工程付款20%,全部工程竣工施工结束后,甲方付乙方按总工程款20%,余15%在竣工验收后一次付清。剩余5%为质量保证金(三个月内付清)

  八此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方:

  乙方:

  日期:年 月 日

水电安装承包合同9

  发包方:

  承包方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。

  一、工程概况:工程名称:工程地点:承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)

  二、承包概况:包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。

  三、质量要求:承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。

  四、工期要求:承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。

  五、承包单价:按建筑面积:19902 M2按建筑面积19。00元/M2,地下室建筑面积6102 M2按建筑面积每平方米6。00元/M2,以上合计总价:414750元整。

  六、付款方式:

  工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。

  七、施工现场材料管理:作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。

  八、安全责任:承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的'监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。九、承包方责任:

  1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款20xx元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款20xx元。

  2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。

  3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。

  十、奖惩制度:

  1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。

  2、若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚1000。00元。 3。实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。

  十一、相关事宜:

  1、如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。

  2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。

  3、本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。

  发包方:承包方:

  电话:电话:

  签订日期:年月日

  签订日期:年月日

水电安装承包合同10

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条 工程概况

  1.施工地点:闻喜县信达花园二期16#、17#楼(原工具厂)

  2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

  3.本项工程预计11000平米,结算价格为15元/平方米(建筑面积)。工程总价约为:165000元。

  第二条 材料供应的约定

  1.甲方提供的材料

  乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的',由此造成工程损失,责任由甲方承担。

  2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

  第三条 关于工程质量及验收的约定

  1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》

  2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

  2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

  3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

  4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

  1. 工程款付款方式:

  主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。

  2. 乙方承包内容:

  1).水电开槽、布管、穿线、埋盒

  2).所有水电施工过程的垃圾清运

  3).水电施工的穿墙、打孔、切割

  4).开关面板和灯口安装

  3.工程结算方式:

  按建筑面积结算:15元/平米

  第六条 违约责任:

  1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

  第七条 纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。

  第八条 合同的变更和解除:

  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  九条.其它约定第:

  1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  第十条 附则

  (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二) 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):

水电安装承包合同11

  甲方: 乙方:

  依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,

  根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、结构型式:

  4、建筑风格:

  5、工程规模:

  二、承包范围:

  1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

  2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

  3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备;

  4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

  5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

  6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

  7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

  8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

  9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。

  10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。

  三、施工工期:

  1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

  2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。

  3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。

  5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

  四、质量要求:

  1、执行标准:

  《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

  《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

  《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

  《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

  《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

  2、质量体系要求

  (1)该项工程质量交验合格工程。

  (2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。

  3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

  4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

  六、工程款的结算及支付办法:

  1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。

  2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

  如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的'用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

  水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。

  3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

  4、费用的组成:

  (1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/m,主体完后电气配管费用: 元/m、给水费用: /m、排水费用: 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

  本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

  七、文明施工

  1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

  2、作业人员管理

  乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

  3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

  八、安全事项

  乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

  九、其他事项

  1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。

  2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

  3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。

  4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

  5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

  6、本合同签约地点:

  甲方: 乙方

  身份证号码: 身份证号码:

  电 话: 电 话:

  签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

水电安装承包合同12

  甲方:(简称甲方)

  乙方: (简称乙方)

  甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方, 为了明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议:

  一、 工程概况:

  工程名称:贵阳工程机械市场配件区工程

  建筑面积:(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形 式:框剪。

  二、承包方式:

  包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。

  三、 工程承包范围:

  承包范围:给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附 件1)。

  四、工程承包费用及结算方式:

  1、计价方法:

  (1)、本工程计价单位以建筑面积计算,竣工后按乙方实际完成的工程 量进行结算,(具体见附件1)。

  (2)、付款方式:乙方进场垫资三个月,甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款,之后按月进度工程量的'80%支付工程款(按附件2进行计算),工程竣工验收合格后付足95%,留5%为工程质量维修金,两年内保 修完毕一次性付清。

  五、其它:

  1、如乙方延误工期,工程质量达不到要求,不服从甲方管理,则甲方有 权终止合同,并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。

  2、乙方不提供相关资质,但需交纳1万元资质挂靠费用。

  3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。

  4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,合同双方签章。

  5、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

水电安装承包合同13

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方现就甲方委托乙方水电安装包工包料事宜,经协商达成一致,签订本合同并共同遵守。

  第一条委托事项

  甲方由于工程进展需要,拟将的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。

  第二条乙方工作内容

  1、包材料损耗(损耗按定额执行)。

  2、包预留套管、预埋给水管,包给排水材料安装(不包含所有二次增压设备,空调冷凝管以及室外雨水管的安装。)

  3、电施工程,电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接,弱电预埋。(不包含,消防弱电配管和穿线,荧光灯具安装,以及其它灯具,设备电力,变压器和发电机组,各种配电柜,所有的计量表材料安装。)

  4,所有水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。(不包括消防。)

  第三条施工工期

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。

  本合同约定本工程总工期为 天;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。

  2、如遇下列情况,经甲方代表书面签字认可后,工程可以顺延。

  (1)甲方不能按合同约定提供开工条件;

  (2)工程量变化和设计变更;

  (3)非乙方原因超过4个小时以上(包括但不限于)停水、停电等情况;

  (4)工程款未按时支付;

  (5)不可抗力(如地震台风火灾等)。

  3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。

  第四条工程总造价

  给水工程,电工程。

  按每㎡建筑面积 元作为结算依据;

  总价:

  工程总量 ㎡,合计工程总造价为人民币大写 元,小写 元。

  第五条付款办法

  依工程建造不同时期为付款的时间节点,分批支付,具体为:

  1、出正负零,付总造价的 元;

  2、正负零以上每完成两层,付总造价的 元;

  3、主体封顶,甲方支付给乙方的款额不低于总造价的 元;

  4、积水排水做完,付总造价的 元;

  5,穿线安装完毕,付总造价的 元;

  6、完工验收,支付总造价的 元;

  7,剩余3%, 元,为维修质保金,保修期满结清。

  第六条双方责权

  (一)甲方:

  1、提供水源、电源及场内施工道路,提供施工图纸,派出专业施工员现场管理,解决工程有关问题。

  2、负责办理工程变更手续,及时通知乙方更改施工。

  3、组织各层段的隐蔽工程验收,及时提出存在问题及发出整改通知书,监控工程质量。

  4、按合同规定按时支付工程款。

  5、及时组织有关材料进场。

  6、在乙方如期完成任务的前提下,交付给甲方正常使用,甲方必须立即组织竣工验收,确保收工,如期交付业主使用。如果甲方在乙方完成天内,还没有组织竣工验收,双方均视作已验收,并支付乙方工程余款,进入工程的保修期内。

  7、甲方必须按节点支付工程款,如因工程款不按期发放,而影响工程进展,则工期相应延期,并承担每日工程款总额的5%的违约金。

  8、乙方在完成甲方的工程后,甲方必须按本合同结清余款,如果无法结清,甲方除承担支付余款义务,并当承担每日工程款总额的5%的违约金。

  (二)乙方:

  1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。

  2、编制施工方案及施工计划,上交参加施工人员名单及组织架构表,按时参加安全学习及工程例会。

  3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身故意破坏,追究乙方法律责任及索赔,如非乙方故意破坏,乙方可协助甲方修复,甲方仅支付正常施工的平均工资即可。

  4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工,如认为需作图纸变更的,书面向甲方提出申请,否则,后果由乙方负全责。

  5、按规定搞好文明施工及安全生产,由于乙方故意违章作业,造成安全事故,包括伤及他人的,一切责任及赔偿均由乙方负责。

  6、执行项目部的管理制度,违反者甲方按规定处罚乙方。

  7、乙方包本工程修改人工 元以内,超过的按签证调整,

  8、乙方有权确保自身的合法权益,和合理要求,反对违章指挥。

  第七条管理办法

  1、工人必须戴好安全帽进场施工。

  2、乙方所有进场的机具需造册登记,进场时交甲方存档,机具退场由甲方项目经理开放行条放行,否则,不给予放行。

  3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。

  4、不得擅自请甲方人员娱乐、餐宴、休闲、送礼等,违者每次罚款壹仟 元。

  第八条质量责任

  1、乙方必须熟识图纸,必须严格按图施工,按设计要求及有关施工规范施工,乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的,由乙方负责赔偿,乙方员工必须考试上岗。

  2、验收表格80%优良的.视为优良,不足的视为合格。

  第九条安全责任

  1、甲方必须为班组施工人员购买意外险。

  2、若乙方未购买意外险,造成乙方人员发生工伤事故的,乙方必须负责工伤人员的一切赔偿;甲方若在事故中为乙方垫付费用,则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。

  第十条合同生效及其他

  1、保修期:保修壹年,日期由该楼综合验收之日起计算。

  2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

  4、本合同经双方代表签字,甲方盖章后生效,完工及保修期满后自行作废,本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  水电承包合同

  甲 方:

  乙 方:

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一 承包方法:

  1 承包形式:单包,即包工不包料。

  2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三 质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。最新水电承包合同

  六 文明卫生

  1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

  七 罚款制度

  施工不带安全帽罚款50 元/人次;帽带不扣罚款20 元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50 元/人次;悬空抛物罚款100 元/人次;井字架吊篮乘人罚款100 元/人次;宿舍内私拉电线罚款50 元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50 元,并没收;点白日灯罚款20 元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500 元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20 元;在新建楼内大便罚款100 元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100 元。

  八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  九 由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  十 付款方式

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400 元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。

  十一 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。最新水电承包合同

  甲方:

  乙方:

  日期: 年 月 日

  承包合同:水电承包合同

  合同(contract),又称为契约、协议,是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面请看承包合同:水电承包合同一文:

  承包合同:水电承包合同

  甲 方:

  乙 方:

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一 承包方法:

  1 承包形式:单包,即包工不包料。

  2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三 质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。

  六 文明卫生

  1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

  七 罚款制度

  施工不带安全帽罚款50 元/人次;帽带不扣罚款20 元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50 元/人次;悬空抛物罚款100 元/人次;井字架吊篮乘人罚款100 元/人次;宿舍内私拉电线罚款50 元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50 元,并没收;点白日灯罚款20 元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500 元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20 元;在新建楼内大便罚款100 元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100 元。

  八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  九 由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  十 付款方式

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400 元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。

  十一 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方:

  乙方:

  日期: 年 月 日

  水电承包合同范本:承包合同范文

  这篇关于《水电承包合同范本:承包合同范文》,是编辑为您整理的,希望对您有所帮助!水电承包合同范本:承包合同范文

  甲 方:

  乙 方:

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一 承包方法:

  1 承包形式:单包,即包工不包料。

  2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三 质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。

  六 文明卫生

  1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

  七 罚款制度

  施工不带安全帽罚款50 元/人次;帽带不扣罚款20 元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50 元/人次;悬空抛物罚款100 元/人次;井字架吊篮乘人罚款100 元/人次;宿舍内私拉电线罚款50 元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50 元,并没收;点白日灯罚款20 元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500 元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20 元;在新建楼内大便罚款100 元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100 元。

  八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  九 由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  十 付款方式

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400 元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。

  十一 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方:

  乙方:

  日期: 年 月 日

  承包合同范文:水电承包合同范本

  这篇承包合同范文:水电承包合同范本是由整理提供的,请大家参考!承包合同范文:水电承包合同范本

  甲 方:

  乙 方:

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一 承包方法:

  1 承包形式:单包,即包工不包料。

  2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三 质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。

  六 文明卫生

  1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

  七 罚款制度

  施工不带安全帽罚款50 元/人次;帽带不扣罚款20 元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50 元/人次;悬空抛物罚款100 元/人次;井字架吊篮乘人罚款100 元/人次;宿舍内私拉电线罚款50 元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50 元,并没收;点白日灯罚款20 元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500 元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20 元;在新建楼内大便罚款100 元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100 元。

  八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  九 由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  十 付款方式

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400 元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。

  十一 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方:

  乙方:

  日期: 年 月 日

水电安装承包合同14

  甲方:

  立合同单位

  乙方:

  兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展,达到预期目的,根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定,使双方在施工工程中责任明确,经双方共同商定,特签订以下合同。

  一、 工程名称:食堂、宿舍

  二、 工程地点:

  三、 承包方式:采取包工包料一次性包干,工程量、材料价

  格及费率不作调整,工程变更按实结算。

  四、 施工范围:按现有施工图范围内给排水及电气安装

  五、 工程承包价的确定:

  按施工图预算总价元,给排水,下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整),其变更部分下浮率同上。

  六、付款与结算方法:

  1、工程开始安装预付20%,计币

  2、完成工程在万元;

  3,余款,待竣工验收合格后一次性结清,暂留保修期12个月,保修期内无发现质量问题,保修金按时退还。

  六、工程期限:从合同生效日起,乙方密切配合土建同步施工,与土建同步竣工。

  七、工程质量验收:

  1、乙方严格按照施工图纸,各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工,质量标准按质监部门评定为标准,如达不到合格标准,返工等一切损失均由乙方负担。

  2、在施工中乙方应严格按图施工,不得更改,如甲方要求变更原设计或增加设施,甲方出图纸设计变更联系单,乙方按新设计施工,但变更部份牵及到已完工的,其返工费均由甲方负担。

  3、乙方必须对用户负责,在交付使用的.壹年内负责包修,保修范围:⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏,乙方有责任预以排除或调换,费用由甲方自理。

  八、乙方必须重视安全生产,严格按安全操作规程施工,在施工中如发生工伤事故,由乙方承担责任。

  九、其它:

  1、在施工中,甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便,积极做好配合协调工作。

  2、在施工之前,乙方所需要的加工场地,工具材料间由甲方提供负担解决。 本合同一式肆份,甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清

  甲 方: 乙 方: 法定代表人: 法定代表人: 电话号码: 电话号码: 开户银行:

  帐 号:

  年 月 开户银行: 帐 号: 日订立

水电安装承包合同15

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 、《建设工程质量管理条例》 及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 承包方式: 包工(保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理)。

  四、 承包工程内容:地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统(包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试)及消防电系统安装调试。

  五、 工期要求:在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延竣工期,甲方有权向乙方处以5000以下的罚款,由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。

  六、 质量标准:按照国家建筑安装工程验收标准,安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。具体为:

  1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx

  2、04S202室内消火栓安装

  3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(2009版)

  4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-20xx

  5、消防验收规范标准

  6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx

  7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx

  七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定,创无渗漏工程,安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定

  八、质量验收程序:

  1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。

  2、对安装工作的正确性一符合性检验,有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页

  3、施工阶段每一结构层次的'隐检、完工阶段的通水、消防通电、及(消防、喷淋)水系统、电系统调试和设备运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一致。

  4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

  5、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务,凡因乙方安排不善,在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(除设计变更外)均有乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔赏 。

  九、质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

  十、本工程中甲方提供:管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械,另有乙方自理。

  十一、工程量计算方式:

  本工程总价为 按图纸要求一次性包干,包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。

  十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担(工伤保险由甲方负责)。

  十三、付款方式:

  1、 乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。

  2、 施工阶段、甲方根据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后,由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后,在工程款中扣除一万元以作保修金,次保修金在交房使用后期满半年还予乙方,余款在竣工后一个月内付清。

  3、 乙方每月向甲方领取工程款时,应按班组人员编制,工资单应一式两份。

  4、 乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清。

  十四、甲方的责任和义务:

  1、 为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

  2、 向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

  3、 向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底

  第2页共4页

  4、 甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。

  5、 在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。

  6、 如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。

  此合同为一式三份,此合同三方签字为有效。

  甲方:

  乙方:

  见证人:

  公司签章

【水电安装承包合同】相关文章:

水电安装承包合同范本02-12

水电安装合同12-15

水电安装合同03-03

室内水电安装合同02-20

水电安装安全生产协议04-02

水电安装合同范本04-13

水电安装合同范本01-02

水电安装合同15篇03-17

水电安装工程合同03-09