现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>水暖分包合同

水暖分包合同

时间:2023-04-06 14:01:46 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

水暖分包合同

  现今很多公民的维权意识在不断增强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编为大家收集的水暖分包合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

水暖分包合同

水暖分包合同1

  甲方:

  乙方:

  依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行、

  第一条、工程概况及承包方式

  1、工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼

  2、工程地点:乌海市海渤湾区地质花园

  3、承包方式:劳务合同(包工不包料)

  4、工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级、

  5、分包工作期限:

  开始工作日期:__年__月__日,结束工作日期:__年__月__日。

  甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:

  乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:

  第二条乙方及其参加施工人员的条件及要求

  1、乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、

  职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。

  2、乙方劳务人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民,进场工种和人数为:水暖工10人,并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员,乙方人员进场试用期为15天,经考核不能胜任工作,应立即退场,往返一切费用自理。

  3、乙方进场人员应保持相对稳定,不得随意调换,若却因施工需要发生变更,应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供花名册人员不符,将对乙方处以至少每次100元/人的罚款,

  且该施工人员必须退场,在此期间施工现场期间出现的`一切安全事故,均由乙方承担全部责任。

  4、在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动,不得随意退场,否则乙方承担由此造成的全部经济损失。

  第三条、分包范围、合同价款

  1、分包范围:地质花园9#、10#住宅楼水暖工程

  提供劳务分包内容:给排水、采暖(不包括地热盘管和安装分水器)、空调冷凝系统和落水管安装及相关的洞口预留(包括消防系统预留洞口),零工每工日50元。

  2、合同价款:水暖工程按建筑面积6元/m2。

  3、2、1上述价款已包括各类人员工资、补贴、各类保险、劳动保护费及地方证件费、暂住费、计划生育费等一切费用。

  2、2上述单价均为优良价,与质量、环境和安全、工期、材料节约等指标挂钩,其中质量、工期、环境(含文明施工)、安全、材料节约各占本合同总价款5%,任何一项指标未达到要求按相应比例扣减。

  3、3因设计变更导致本合同造价增减部分的价款,按本合同第五条规定结算与支付单价按下列方法执行;

  (1)合同中已有相同或类似的价格,参照该价格执行;

  (2)无参照价格的双方按实际价格协商确定:

  第四条工程量的确认

  1、劳务供方每月按实际与甲方核实,确认工作量,对劳务供方未经甲方认可超出设计图纸范围或因劳务供方原因造成返工的工程量,甲方不予计量,并由乙方承担由此造成的经济损失。

  2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整,单价按合同规定执行。

  第五条工程款结算与支付

  1、结算程序:乙方进场后第二个月五日由甲方主管工长开出上个月已完工程量概算清单,经施工、质检、安全、材料人员平定签字,由预算员核算签字后,最后经项目经理核实后依据评价结论和本合同规定办理,作为甲方支付工程进度款的唯一依据。

  2、工程款的支付办法:乙方承担的工程项目,当月结算并经项目经理审核后,次月按70%支付,工程完工后付90%,其余10%在工程竣工后一个月内一次付清。

  3、若乙方未达到现场劳务用工或文明施工要求,甲方有权另行委派他人完成此项工作,所发生费用的1、5倍将从乙方当月进度款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴,否则不予结算。

  4、若业主不能按工程合同约定比例付款,甲方将按业主付款响应比例支付乙方工程款。乙方应保证在甲方资金暂时短缺的情况下正常施工,如因资金问题而厌恶工期或停工,甲方有权让乙方退场。

  5、乙方必须按月将工人工资发放到位,如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等,乙方应向甲方承担10000元/次的违约责任,甲方有权可以在未得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。

  6、对于审核人员和审核程序不符合本合同第五条第1款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据,乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。

  甲方:

  乙方:

水暖分包合同2

  甲方:_____________(发包方)

  乙方:_____________(承包方)

  甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的欧洲城1—5#楼水电暖工程达成以下协方议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:丰镇市欧洲城

  2、工程承包方式:包清工,并自备工具;

  3、工期:20_________年3月17日至20_______年9月30日;

  4、合同价款:按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价;

  第二条:关于材料供给的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收合格,由甲方负责保管,由于保管不当造成的损失,由甲方负责。

  2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工,乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  4、本工程严格按照设计图纸施工。

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意改动设计,以免造成安全隐患。

  3、保证工程现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的材料出门,一经发现偷盗现象按每次罚款5至10万元,此款由甲方直接在进度工程款中扣除。

  6、施工过程中出现安全及伤亡事故,由乙方承担全部责任。

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、工程按月支付,每月30日乙方上报当月工程量,甲方7日内予以审核确认完毕,并自审核确认完毕后7日内支付该月完工部分价款的 %,作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %,整体竣工验收合格后支 付,最后预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。

  2、工程结算方式:按建筑(每平米)一次性包死

  3、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。

  第六条:全同的.变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  第七条:违约责任

  1、如承包人未能在约定时间内完工,承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金,延期达10天,发包人有权解除本合同,承包人除支付延期违约金外,仍应按合同总额的5%支付发包人违约金,造成发包人损失大于违约金的,赔偿全部损失。

  2、如工程质量不合格,承包人负责拆除和重新施工,将不合格工程产品重做为合格的工程产品,工期不予顺延,造成延期交工时的,按上(1)执行。打包人也可以直接选择解除本合同,承包人按合同总额的5%支付违约金,造成发包人损失大于违约金的,赔偿全部损失。

  3、合同解除,承包人除按上(1)、(2)支付违约金,赔偿损失外,如承包人已完工工程合格,按约定支付工程款,如已完工工程不合格,承包人无权要求支付价款。

  4、工程绝对不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方,一经发现,发包人有权单方终止合同,承包人无条件退场,并按合同总额的10%支付发包人违约金,发包人有权不付款。对部分专业工程确实需要向外委托的,经发包人书面同意后,方可委托。

  5、甲方负责水、电、暖、所有材料采购与供应,由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方承担停工或窝工人工工资的损失费用。

  第八条:其它约定

  1、乙方工程进展必须要赶上二次结构及外墙工程之前,不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工,如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的,一切责任由乙方负责。

  2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工程延误,经双方确认后可以延顺。

  3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。

  4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可向丰镇市人民法院提起诉讼。

  第十条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  3、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字:_____________ 乙方签字:_____________

  _____________年_____________月_____________日

水暖分包合同3

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要,经过对乙方资质的审查和双方协商,甲方决定将水暖维修的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系,结合本工程的.实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分包工程施工事项,达成如下协议条款,并共同遵照执行。

  第一条、承包范围:校内水暖维修。

  第二条、承包内容及承包的方式和价格:

  一、承包内容:水暖维修

  二、承包的方式和价格:工料全包,合计人民币_____________元(人民币_____________元整)。

  第三条、工期控制:

  1、自开工之日起,到_____________年_____________月_____________日完成该承包的施工内容。

  2、若乙方施工进度慢,工程质量差,经生产会议提出整改意见后改正行动不得力效果不明显时,为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求,甲方无需征得乙方同意有权直接安排施工力量介入施工,所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除,金额由甲方负责审定。

  3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求,建设单位要求乙方撤出现场,乙方必须无条件撤出,所完成的工程量按50%结算,余款作为甲方停工损失费用。

  第四条、质量标准:按照施工图纸、设计变更、施工规范进行施工,工程质量按照规范和质量验评标准进行分部分项验收,以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可和交给精装修合格为准,由于质量问题不能按时交接给精装修所造成的一切责任和费用均由乙方负担。

  第五条、结算及付款方式:工程验收合格后甲方一次性支付全部工程款。

  第六条、安全责任:承包负责人为安全第一责任人,应对本承包范围内的安全工作负总责,因此必须对职工加强法制教育,安全教育,树立安全是首位的思想意识,做到“安全为了生产,生产必须安全”,所有作业人员必须严格执行安全操作规程和治安条例及甲方所制订的安全生产管理制度。施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。

  本合同未尽事宜,由双方协商解决,签订补充协议。本合同双方签字后生效,受法律保护。 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水暖分包合同4

  甲方:_____________________法定代表人:_____________

  乙方:_____________ 电话号码:_____________

  甲方与乙方本着互利互惠原则,通过友好协商签定以下信息产品维修维护合同。

  一、该合同所包括的信息产品如下:

  产品名称:_____________

  维修项目:_____________

  金额:_____________(人民币)

  备注:_____________

  二、由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务,相应服务条款如下:

  1、合同有效期内,乙方只对本合同所列产品实施维修,如需更换零件甲方应承担零件费用。

  2、如果乙方认为该产品需要取回修理,则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。

  3、合同有效期内,乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。

  4、本合同不涉及有关软件或网络支持服务,凡涉及软件或网络支持问题的维修服务,均按照乙方收费服务标准收费。

  5、乙方实施维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在(合同签字日)使用所在地。

  6、甲方应对其专有的机密信息的`安全自行负责。

  三。合同生效及合同期限: 本合同经甲乙双方签字,盖章确认,方可生效。合同期限是 本合同生效日起一周内。

  四。本合同一式两份,双方各持一份,具有同等效力。乙方拥有对本合同的解释权。

  未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水暖分包合同5

  甲方:_____________ (以下简称甲方)

  乙方: _____________(以下简称乙方)

  甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方充分协商,达成如下协议:

  一、工程名称_____________

  二、工程承包范围_____________

  三、工程工期_____________

  四、工程价款

  1、包工包料: 对乙方采购材料的质量要求:乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺,并应当按照国家地方法规或甲方的要求进行必要的检测、复检,在材料使用前,向甲方提供国家指定检测部门出具的试验检测报告,未经实验检测检验的材料不得用于本工程,甲方发现使用的,有权要求乙方更换,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。

  2、包工不包料:

  所需材料由乙方在开工前负责提供用量和使用时间,经甲方审核后组织采购,甲方有权对此部分材料做相应调整包括增项和减项,乙方必须予以认可。此部分材料运到现场后,乙方必须按所提报量及时接收并出具签字验收手续,妥善保管,严禁拒收,此项材料必须用于该项工程上,严禁挪作它用,一经发现乙方必须按所挪用材料价款的五倍承担违约金,乙方所使用的这部分材料超过决算用量时,超出部分的材料价款从乙方承包的`工程价款中扣除。如果乙方使用的此项材料少于决算用量时,按甲方实际供应的数量决算,由此造成的损失由乙方承担。

  五、质量技术要求

  1、工程质量等级:国家合格等级;

  2、工程质量标准:达到辽宁省“世纪杯”工程标准 ;

  3、工程质量验收:执行国家现行JGJ—99《建筑施工安全检查标准》及JGJ1。30—20____________________建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。

  4、工程质量奖罚:如因乙方自己质量原因未达到双方约定的“世纪杯”标准,乙方应按其分项工程总价的1%承担违约金。

  5、乙方对所施工的工程与甲方共同承担连带责任。

  六、垫资能力:乙方应保证垫资能力,严格按合同约定履行义务,不得因资金问题停建、缓建、延期施工。如由于上述原因而影响工程质量及工期,则由乙方承担全部责任。如因乙方原因中途停建,对其完工的工程由甲方接管,对未结算部分不现给予结算。

  七、工程款支付方式及时间

  1、本工程无工程预付款;

  2、工程进度款的支付:

  八、施工现场的管理

  乙方必须服从甲方的管理,具体包括施工人员的管理,施工现场管理,临时设施管理,安全管理,质量管理,具体管理细则详见附件一。

  乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或工程师发出与分包工程有关的指令,并配备由相关主管部门认定的安全员和质检员,未经甲方允许,乙方不得私自与建设单位代表人或工程师发生工作联系,不得私自接收建设单位拔款,否则甲方有权解除合同(视为乙方停建),并将承担所接收款项双倍的违约金。

  九、意外伤害保险及安全事故:乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险,且在施工期间发生的安全事故由乙方承担。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行,并承担各项处罚费用,赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。

  十、民工工资:乙方应保证民工工资的按时发放(含甲方尚未支付乙方进度款期间),并向甲方出示真实有效的凭据(含已支付和尚未支付的人员工资清单),甲方不定期抽查乙方的工资发放情况,如发现未按规定支付,由甲方从乙方进度款中扣除,并罚款500元/每人每次。

  十一、已完工程量报表:乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完工程量报表及下周工作计划。

  十二、竣工资料:

  1、乙方应按合同约定(本合同、施工总包合同及相关附件),对分包工程进行施工、竣工验收和保修。

  2、乙方应按甲方要求(时间及工程进度)提供相关验收资料,向甲方进行交验。工程竣工前,乙方首先组织本单位技术负责人、工程师、质检员和各班组长,根据施工合同要求、《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定对单位工程进行全面自检和整改。整改后向甲方报送工程技术档案资料。

  十三、工程保护:已完工工程及在建工程未交付甲方前(以交接协议书为准),由乙方负责已完工程的清洁、保护工作,保护期间发生损害的由乙方负责。分项工程竣工验收合格后,乙方应在3日内撤出场地,如有滞留工人影响双方交接,将给予乙方每日按分包工程总价的1%惩处。

  十四、保修期及保修金:本工程质保期限_____________ 年(自竣工验收合格之日起),若质保期内出现因乙方原因产生的问题,乙方应在接到通知后48小时内赶到现场维修,如无能力修复,甲方委托其他单位维修,费用由乙方承担,发生紧急事故,乙方接到通知后应立即到达事故现场。

  本工程质量保证金为 _____________元,返还时间:_____________ 。

  十五、其它:甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及补充协议对乙方具有同等效力。(详见总承包施工合同、施工必读等相关资料)

  十六、违约责任

  1、甲方违约责任

  (1)甲方未按照合同约定支付工程款,应承担乙方的相应损失。

  (2)因甲方原因导致乙方延误工期,工期顺延。

  (3)因甲方原因解除合同,仅对乙方的已完工程按实结算。

  2、乙方的违约责任

  (1)乙方违反本协议所约定的各项制度,乙方则按照相应约定承担违约责任和违约金。

  (2)乙方因自身原因延误工期,每逾期一日,按分包工程总价的5%承担违约金,如果逾期超过7日,甲方有权解除与乙方的合同,乙方无条件退场,并负责赔偿给甲方造成的所有损失。

  (3)如因乙方原因造成严重的质量事故,乙方应赔偿甲方的所有经济损失。

  (4)在施工中,乙方的工程质量达不到合同约定的质量标准,而被建设单位的代表、监理指令或要求整改、拆除、返工、重建,所发生的一切费用均由乙方自行承担,并承担甲方由此造成的经济损失。

  (5)甲方支付乙方的工程款时,乙方应无条件地提供本分项工程所有工人工资表明细,否则甲方拒绝支付工程款。

  (6)乙方在施工中要严格安全管理,按章操作。若在施工中违章指挥、违章操作,并因此导致发生安全事故,所造成的一切经济损失均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  十七、争议的解决

  双方因本合同发生争议时,应协商解决,协商不成时,任何一方可向当地人民法院起诉。

  十八、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水暖分包合同6

  发包方:_____________(以下简称甲方)

  承包方:_____________(以下简称乙方)

  甲、乙双方,依据《中华人民共和国合同法》有关条款,就百盛香墅6号楼工程水暖安装工程事宜,经双方友好协商,协议如下,并严格执行:

  一、 工程名称:百盛香墅6号楼水暖安装。

  二、 工程地点:经纬街四小学东路南

  三、 工期:_____________

  四、 验收日期:_____________

  五、 验收标准:按设计图纸和建筑水暖安装验收规范验收。

  六、承包方式:由乙方包工、包料、包自用工具,包安全及防护用品等整体方式承包。

  七、 合同造价及付款

  本工程承包价格以市场价为准,按建筑面积计算,工程竣工验收合格后壹个月内以房顶款给乙方。

  八、 甲、乙双方义务和责任:

  (一)甲方义务和责任:

  1、 根据合同规定,按时结算。

  2、 甲方在按期履行验收义务,在施工期间,甲方发现有任何异议,可要求乙方马上整改。

  3、帮助乙方与其他施工单位进行沟通协调。

  (二)乙方义务和责任:

  1、 乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工,施工过程中如需对图纸进行修改,应征得甲方书面确认,并确保工程质量,否则,由此给甲方造成的损失由乙方负责;

  2、 _____________年_____________ 月_____________ 日— _____________月 _____________日施工期间乙方派相关工作人员负责甲方施工维护,以确保施工期间工作顺利进行;

  3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与施工场地内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。

  4、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装,确保工程质量。

  5、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  九、违约条款

  1、 乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装,确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的.责任使甲方不能在_____________ 年 _____________月_____________ 日— _____________月 _____________日正常使用,乙方偿付甲方合同总额的10%做为违约金。

  2、 甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项。

  3、 甲方如在乙方制作中途对设计方案有较大变更,双方应签定书面变更协议,甲方应承担乙方由此增加的全部费用。

  十、本合同内容的修改或变更均应甲、乙双方共同书面认可;由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行,对方有权终止合同,由此造成的损失,由违约方赔付。

  十一、双方均有就本合同对外保密的责任。

  十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效,至履行完毕之日自动作废。本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

  十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议,双方友好协商,协商不成双方均有权申请人民法院判决。

  十四、施工图纸为本合同的附件,具有同等的法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水暖分包合同7

  发包单位: _____________(以下简称甲方)

  分包单位:_____________ (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,管理条例》商,特制定本合同条款,双方应严格执行。

  一、工程名称:_____________

  二、工程地点:_____________

  三、分包工程项目及名称:_____________

  四、工程造价:阳光花园B区18#、19#住宅楼_____________ 元/㎡,5#6#商服、3##2#_____________ 元/㎡。(以上均不含卫生间洁具)。40%;给排60%;地热管安装完毕后,;工程竣工验收一个月内结算到总价的.95%;预留总价的5%质停工待款。

  六、安全生产、文明施工:

  乙方在施工中必须做到工完场清,合理使用材料,不允许有浪费现象发生。施工现场、机具应遵章守纪,不得损坏,进入现场乙方人员必须听从现场项目部的指挥。必须按操作规程、安全技术交底,文明施工等要按要求去执行。现场的人员持证上岗,根据管理制度,写出保证书。现场施工人员必须佩带安全帽。如有违反工程质量、技术、材料浪费、安全等问题进行处罚。

  甲方对施工现场安全生产负总责,对施工安全进行统一管理,负责对乙方人员进行安全技术交底。

  七、安全防护

  操作技术要求。按照现行规范质量标准,及甲方要求,操作规程施工图纸,安全技术交底施工。各项必须试验必须按期完成必须合格,工程质量达标免维护。

  九、工期:与土建同期施工,同期竣工。(按期提供施工记录和及时会签)

  十、违约责任:任意一方违反本合同条款,双方可自行协商解决,如解决不了可到仲裁机关申诉解决。

  十一、本合同一式四份,公司、甲、乙双方各执一份签字盖章时生效,本合同未尽事宜,双方商议。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

【水暖分包合同】相关文章:

水暖电安装合同04-03

厂房水暖工程合同04-04

分包合同11-17

工程分包合同03-26

劳务分包合同03-29

钢筋分包劳务合同03-29

建筑分包合同03-13

安全分包合同03-18

劳务分包合同12-07