设备工程合同15篇
随着法律观念的深入人心，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家收集的设备工程合同，希望能够帮助到大家。
设备工程合同1
出租方：(以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等互利的原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。
第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。
1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。
2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。
第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。
第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算，一个月及其以上的按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。
第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁的各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。
第五条 乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准的'物资应当场拒收，否则，由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。
第六条 违约责任
1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约，违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。
2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。
第七条 赔偿约定
1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。
2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。
3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。
4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。
第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。
第九条 其它：
第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
设备工程合同2
尊敬的审判长、审判员：
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。
据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。
2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。
5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》
1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。
针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”
秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。
2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的'关系。
3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。
综上所述：
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务所
杜正武付贤禹律师
二〇一三年一月十五日
设备工程合同3
发包方（甲方）：代表人：
承包方（乙方）：负责人：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。鉴于甲方是______________________项目的发包人，决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：
一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：冷库共________间，制冷设备共________套，总价款为________________元。
二、交付安装期限风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的.，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 自________年____月____日开始，________年____月____日竣工交付。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
三、保修乙方对制冷设备实行保险________年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。
四、验收安装完毕，乙方应在竣工日起____日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起____日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的，乙方应无偿返工，直至达到约定标准。
五、结算方式及期限
1、工程量按照实际施工计算。
2、在合同签订后____日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。
六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输（包括公路联运），收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。
七、甲方提供符合国家规定的三相电源（必须有零线），由于供电的原因导致延误工期，竣工日期顺延。
八、由于不可抗力造成损失，乙方不承担责任。
九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。
十、违约责任由于工程款未按时到位，甲方如不能按期付款，影响工期，甲方拖延乙方的结算款按每天______％付给乙方违约金；由于乙方原因，不能按期完工，给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。十
一、附则
1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。
2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
3、本合同自双方签字盖章后生效。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。
甲方：地址：联系人：签订地点：签订时间：________年____月____日
乙方：地址：联系人：签订地点：签订时间：________年____月____日
设备工程合同4
订立合同双方：
需方：
供方：
供需双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的有关规定，为明确供需双方的权利和义务，就需方购买供方产品（以下称“合同产品”）经友好协商，共同签订本合同。
1、定义
1.1、合同产品：指需方依据本合同向供方购买，而供方亦同意销售给需方的乙方或/及乙方供应商生产、制造、销售的产品。
1.2、知识产权：是指依据中华人民共和国有关法律和国际条约的规定，权利人所依法享有的专利权、版权（著作权）、商标权、商业信誉和商业秘密权等。
1.3、商业秘密：指需方和（或）其关联企业合法拥有并被该方视为秘密的技术、财务、商业或任何其他方面的信息。其不为公众所知悉，具有实用性，能带来经济效益，并且该秘密被其合法拥有者采取一定的措施予以保护。在本合同项下，商业秘密/保密信息，包括但不限于本合同在内的商业信息、技术信息以及需方所购买的产品数量、清单、配置及需方客户信息。
1.4、补充协议：指本合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力。
2、采购的合同产品及价格（见下表）
3、最终成交金额：（大写） 元整（￥ 元整）
4、付款方式、账户及开户行
供方安装调试完毕后，需方一次性支付给供方全部款项。同时供方开具全额发票
付款方式：
开户行： 账 号：
5、交货时间、地点及合同产品验收
5.1、甲方指定的交货地点为： 收货人：
5.2、合同产品验收。产品验收标准按照以下文件所列要求予以验收，次序在先的优于次序在后的文件，同一次序文件以时间在后的为准：
5.3、指定的收货人向供方提出异议之日起7日内，供方未对买方的异议进行处理并答复的，视为默认买方提出的异议处理意见。
6、包装及运输
6.1、按照本合同的规定及甲方的要求采用合适的.安全措施，妥善包装合同产品，适合运输要求。乙方应对未采取适当、充分的包装保护措施而造成的损失负责。同时，包装物应由乙方提供并自付费用。
6.2、乙方负责办理运输。
7、服务与保修
6.1、乙方承诺向甲方提供如下售后服务：乙方承诺对合同产品提供厂家规定保修服务，该免费保修期自产品验收合格之日起计算。
6.2、产品之售出之日起（在正常使用条件下，非人为误操作或火灾等）保修期内免费更换故障部件；质保一年，
6.3、维修响应：一周七天，一天24小时受理用户咨询要求，随时解答使用过程中出现的问题。
6.4、终身维护：保修期过后，我公司将为所售产品提供终身有偿维修服务。
6.5、合同产品免费保修期满后，乙方应继续提供服务并只收取合理的材料费及人工费。
8、品质和保证
8.1、乙方保证其提供的合同产品符合国家标准、行业标准以及双方认可或约定的质量标准。
8.2、乙方保证提供的产品能够使甲方实现合同目的并满足甲方需求。 7。3乙方保证其所提供的合同产品为原厂生产，产品及其各部件为全新的、未使用过的，产品没有设计或制造上的缺陷，其对本合同的执行不会违反任何相关的法律法规和合同条款。
9、风险转移
合同产品的所有权及风险自需方对合同产品验收合格之日起转移给需方。
10、违约责任
10.1、违约方在规定期限内不能按时履行义务的，每迟延一天，向守约方支付迟延履行部分总金额千分之五的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的30%。
10.2、乙方所提供的产品质量不符合本合同约定标准时，甲方有权选择更换、修理的权利并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失和费用（包括但不限于调查费用、诉讼费用、律师费用、损害赔偿费用等。）
11、不可抗力
因台风、地震、水灾等不可预见并且双方对其发生和后果不能避免、不能克服的客观情况为不可抗力。由于不可抗力的因素对履行合同产生影响时，受影响的一方，应立即将事件情况通知对方，并在10天内提供事件详情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件。按不可抗力事件对履行本合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同、部分免除或变更合同的责任，或延期履行合同。
12、争议的解决：
因履行本合同或与本合同有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，由包头市仲裁委员会仲裁解决。
13、补充条款：
本合同之未尽事宜，双方可以以补充协议或其它书面形式再做约定。
14、合同生效及其他
本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。 本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，具有同等法律效力。
15、签订地点、时间：
本合同签订地为 ，签订时间为 年 月 日。
16、合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方印章之日起生效，传真件具有相同法律效力
甲方：乙方：年月日：
设备工程合同5
甲、乙两方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就监控工程合作项目协商一致，订立本合同。
一、甲、乙两方关系
乙方为甲方工程的总包方，甲、乙两方经协商一致同意：乙方将本合同工程进行施工。
二、工程项目概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工范围：监控系统的设计，
5、工程范围：车间视频监控系统，监控的录像保留天数在12天以上。
6、施工标准：按照如国家“弱电技术要求”。
三、监控系统要求布线要求
1、按甲方要求进行安装调试。
2、设备由甲方指定乙方安装。
四、工程总造价及支付：
1、工程总造价
(1)、总造价为人民币(大写)：元
2、甲方应在本合同签订两日内付款，乙方应在确认收款后一天内开始施工。
五、工程设备验收
1、甲乙双方签订合同后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，甲方验收后应予确认并负责保管。
2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。
六、工程安装、调试
1、甲乙双方签订合同后，甲方应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。
2、条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后15日内将工程安装完毕，在安装完毕后3日内调试完毕。
3、系统开通后12个月内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起
的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。
4、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。
七、甲乙双方的责任
1、甲方的违约责任
(1)、中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
(2)、中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%。
(3)、未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失。
(4)、甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的.损失;
(5)、由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。
2、乙方的违约责任
(1)、提供的设备不符合技术要求。
(2)、未按合同规定的期限交付工程。
(3)、未按合同规定的质量技术要求交付工程。
(4)、未提供设备保修服务
八、售后服务
(1)为12个月内免费维修。超出保修范围内，收取人工费用。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份
订立合同双方：
甲方：____________________________________
法定代表人：____________地址：____________电话：____________
签定日期：
乙方：____________________________________
法定代表人：____________地址：____________电话：____________
签定日期：
设备工程合同6
甲方：_________
乙方：_________
经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。
一、乙方承接以下项目：
1、设备搬运到新校：_________元／台，_________台，_________元，电脑桌椅_________元／套，_________套，_________元。讲台_________个，_________元。其它东西搬动费用_________元（包括交换机搬运，剩余_________台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等）。合计_________元。
2、电脑拆卸及安装：_________元／台，_________台，_________元。
3、网络联接：机房内已有网线，所以不再购买网线。但网线未装接。网线制作，_________元／节点，共制作_________节点，计_________元。讲台、交换机、集线器、机柜安装、宽带进线装接、系统调试等_________元，rj45接头_________个，_________元。所有线头集中到讲台上。采用双网隔离方案，需添置网卡一块，_________元。更换网线_________条，原网线不够长，_________元。合计_________元
4、电源线路及安装：新区有两间电脑室未用，其中一间电源线路未安装。需装配_________路线路，_________个插座。_________元／个，计_________元，配电箱安装及三相电源调配费用_________元，工程材料_________元（包括_________个插座，_________mm2铜线_________包，_________铜线_________包，_________mm2铜线_________米，_________路配电箱等）。可靠送电20千瓦以上。合计_________元。
二、其它项目：
1、新区一层多媒体教室加装讲台底板，多媒体系统无法直接搬动平移，不得不拆卸并重装。包括拆卸原讲台底板（_________元，原底板为5米×2米的的整块板），拆卸多媒体系统（_________元），拼装讲台底板（由制作底板的.木工配合），重装多媒体系统（_________元）。合计费用_________元。
2、第_________间电脑室电源线路维修，更换一组线路，工钱_________元。
3、电脑（学校电脑）键盘更换1个，_________元。
三、其它条款：
1、工程材料的质量，安装质量，必须符合表格中各项目的要求，网络100m到桌面。本工程项目有追加，另外协商。
2、本工程期限_________天，超过期限罚款，按_________元／天计算。
3、完工后，甲方组织人员验收，验收合格后付款。
4、本合同一式2份，正本甲方2份，乙方1份。
5、本合同签订日期：_________年_________月_________日
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
帐号：_________ 帐号：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备工程合同7
承租方（简称甲方）：
出租方（简称乙方）：
因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：
一、设备：
数量：壹台，机械使用地点：
二、租赁期限（时间）：自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设备的'租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。
三、租金及支付：月租，每月租金__元整（大写：__元）人民币，__工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__元/小时进行结算。
四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则补助司机加班费，每小时__元。
五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。
六、甲方无偿提供设备使用的燃料（柴油）和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。
七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。
八、违约责任：由违约方负责。
九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。
甲方：_
乙方：
单位名称（签章）：__
单位名称（签章）：
联系电话：__
联系电话：
身份证号：__
身份证号：
合同签定地：
签订时间：年__月__日
设备工程合同8
甲方: ( 短毛车间 )
乙方: ( 设备部 )
订立设备大中修合同， 经双方协议， 达成下列条款。
甲 方 要 求
1， 设备大中修由设备部负责， 在安排检修计划时， 并规定交接日期， 履行交接手续 (按 规程接车) ，确保生产正常进行。
2， 设备部在大修中规定试运转期内， 造成检修返工， 一切费用应由设备部负责。
3， 计划改变， 车间提出检修计划， 设备部应予以协作。
4， 设备部检修完毕， 做到废旧机件分类， 集中指定地点并清理场地卫生。
5， 设备部检修计划有变动， 应提前三天通知车间， 否则应负经济责任。
6， 在生产过程当中， 造成非计划停台或不到检修周期造成设备故障 (经分析原因确定责任实属设备部) 应负责直接损失的赔偿责任。
乙 方 要 求
1， 维护保养和注油短毛车间负责， 明确检修界限， 搞好协作， 共同为生产服务。
2， 设备检修计划如有变动， 应提前三天通知设备部， 否则应负经济责任。
3， 按规程交付检修设备， 车间应说明设备运转， 缺欠情况， 并保持机件完整， 卫生良好 (特别要清除油污) 。
4， 凡因维护保养注油操作不当， 造成设备故障 (经分析原因， 责任实属车间) 应负经济责任。 保养力量不足， 可提出保全协作抢修。 双方损失均按直接损失价值相互赔偿。
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（简称甲方）
承揽方：＿＿＿＿＿＿＿（简称乙方）
经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。
１．产品的质量、包装、加工方法：
２．原材料的提供以及规格、数量、质量：
３．履行的期限、地点和方式：
４．验收标准和方法：
５．结算方式：
６．违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
（１）承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值＿＿＿＿％或酬金总额＿＿＿＿的违约金。
（２）定作方的`违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值＿＿＿％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金＿＿＿＿％的违约金。
７．双方约定的其它条款：
８．以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
９．本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
１０．本合同一式＿＿＿份，正本双方各执＿＿＿＿份，副本送工商行政管理局所存查。
１１．本合同有效期限：从双方签署之日起到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。
１２．本合同签订日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
定作方：＿＿＿＿＿承揽方：＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿
帐号：＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
设备工程合同9
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：
第一条：工程承包范围
1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。
1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
第二条：工程承包方式及合同单价
2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。
2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
第三条：工程承包内容
乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：
母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
第四条：工期和工程进度
4．1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。
第五条：项目经理与技术负责人
5．1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： 李发友 ，技术负责人： 熊宗旭 。
5．2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。
5．3施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。
第六条：工程质量
6．1乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2%的经济处罚。
6．2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。
6．3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。
第七条：协作与配合
7．1在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。
7．2为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
7．3若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
7．4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。
7．5为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。
第八条：月计价（结算）及拨款
8．1本合同工程每月20～30日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10％作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。
8．2乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。
8．3本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。
8．4为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。
8．5根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。
8．6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。
8．7根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。
8．8本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。
第九条：材料供应
9．1为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。
9．2用于本合同的主要材料（见附录《安装工程主要材料目录》）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。
9．3主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为10000～50000元并追究责任。
9．4乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。
9．5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。
9．6因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。
第十条：甲方责任
10．1组建与工程相适应的'项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。
10．2负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。
10．3指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。
10．4负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。
10．5提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。
10．6负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。
10．7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。
第十一条：乙方责任
11．1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。
11．2乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。
11．3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。
11．4严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。
11．5乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担其产生的一切损失和费用。
11．6乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度
11．7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。
11．8按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。
11．9负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。
11．10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。
11．11不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。
11．12因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。
第十二条：安全及文明施工
12．1乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。
12．2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。
12．3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予乙方10000元处罚，每亡一人给予乙方30000元处罚，同时其责任事故均由乙方承担，虽然甲方给予了安全生产处罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故，工程完工后退还安全保证金。
12．4为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。
12．5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的，甲方将不予计量。
12．6施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以3000～8000元的罚款。
12．7乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者500～1000元/次的罚款。
第十三条：违约责任
13．1 乙方有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担：
（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方七日观察期，情况未见改观或整改不理想时；
（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；
（3）、乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；
（4）、安全管理体系不健全，造成等级以上安全事故的；
（5）、乙方严重违约使协议不能继续履行的。
13．2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行承担退场引起的相关损失。
第十四条：履约保证
14．1 根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证 金 壹拾 万元，工程竣工后无违约情况给予退还。
第十五条：质量保证金条款
15．1为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5%，其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。
第十六条：合同附件
16．1 乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。
16．2 双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。
第十七条：争议解决
17．1 协议履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。
第十八条：协议生效与终止
本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。
第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲 方：（公章）
乙 方（公 章）
代 表：
代 表：
日期： 年 月 日
设备工程合同10
出租方:__________
承租方：__________
一、乙方承租甲方设备明细如下表：
二、设备服务范围
1、由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁，对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。
2、甲方设备仅供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备，甲方有权终止合同。
三、付款方式
1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付万元设备进出场费及租赁使用费，其中租赁费元，设备运费元。
2、租期按30天计算，乙方应提前5天预付下月租金，在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。
四、甲方的`权利及义务：
1、甲方根据乙方要求，在规定的时间进入施工现场。
2、当乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。
3、甲方每辆设备配备名机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。
4、设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天)，因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。
五、乙方的权利及义务
1、保障甲方设备及出场道路畅通，协助甲方卸车、装车，保障设备安全进出场。
2、由于乙方安全措施不利，指挥不当造成人身安全事故，由乙方全部负责。
3、施工质量没有达到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故，则与甲方无关，由乙方负全面责任。
4、负责施工现场存放设备的看护及看护费，承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等，按损失程度给予赔偿。5、乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全，当出现故障不能排除时及时通知甲方。
6、不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖，否则承担因此造成的全部损失，并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意，月租金不变。
六、违约责任：
1、乙方未能按期支付租金，甲方有权终止设备使用，每延迟一天加收月租金的2%滞纳金，并保留将设备撤回的权利，工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外贷款收取滞纳金。
2、在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场，如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离，除负责设备安全外，每推迟一天追加3万元停滞费，计入租赁费中。
3、遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执行，双方协商解决。
4、甲乙双方任何一方有违约行为，赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失，最低位月租金的10%违约金。
七、双方共同的权利及义务：
1、遇有争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时，由甲方所在地主管部门仲裁解决。
2、除本合同相关条款规定以外，双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。八、补充条款：
九、本合同自签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：______________________________
法人代表：__________________________
委托代理人：________________________
地址：______________________________
电话：______________________________
传真：______________________________
开户行：____________________________
帐号：______________________________
乙方：______________________________
法人代表：__________________________
委托代理人：________________________
地址：______________________________
电话：______________________________
传真：______________________________
开户行：____________________________
帐号：______________________________
设备工程合同11
卖方(甲方)：_________________
地址：_________________
身份证号码：_________________
买方(乙方)：_________________
地址：_________________
身份证号码：_________________
经甲乙双方协商一致，本着诚信、公平、信用的原则，自愿达成以下协议：
甲方自愿将工程机械50装载机3台，型号分别为：临工953，车架号：LG00953JD9001247;临工953，车架号：LG953，B9D1015208;龙工50C，车架号：H1111C01050C，出售给乙方，该车手续无，丢失原因：_________________，3台定价为小写：240000.00元大写：贰拾肆万元整，乙方自愿购买，并一次性付清机械款，达成如下协议：
1、本机交接前的'一切债权、债务、安全事故等法律责任由甲方承担，交接之后发生的新的一切债权债务、安全事故由乙方承担。
2、该机械属甲方以全款购买，如有欠款未付，与乙方无任何关系。如因欠款未付清，所造成的一切经济损失由甲方负责。
3、甲方保证该设备的合法性，否则承担一切责任。
4、合同签字生效后，乙方不得以机械故障等任何理由要求甲方退款，甲方不得以任何理由要求乙方退机。
5、此设备无质保期和保修期，乙方接收后的任何质量问题甲方不予负责。
6、违约责任：如果一方违约，付守约方违约金伍万元整。
7、此协议一式二份，甲乙双方签章生效。
8、任何与本合同有关的争议双方应协商解决，若仍不能解决应提交甲方所在地法院仲裁。
甲方：_________________乙方：_________________
电话：_________________电话：_________________
_________________年_________________月_________________日
设备工程合同12
甲方：
乙方：
(以下简称：甲、乙双方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安装本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3主要工程项目和内容：
第二条：工程款的确定，预付和结算：
2.1消防工程造价为：定价人民币 元整(￥： 元).
2.2工程付款方式：工程结束付清全款。
第三条：甲方工地管理代表：
第四条：乙方工地管理代表：
第五条：甲乙双方工作职责：
5.1乙方的责任：
5.1.1乙方所提供的产品和施工工艺符合国家标准和当地消防部门要求，确保合同范围内的工程符合消防验收要求 。
5.1.2乙方做好合同范围内的施工资料，提供相关产品检测报告、合格证和施工资质。并提供一套完整的.施工资料及相关产品检测报告，合格证，施工资质的复印件给甲方。
5.1.3施工过程中发生的设备人身安全等事故，由乙方承担相应费用及法律责任。
5.1.4乙方可以在甲方提供所有消防验收必需资料的前提下，义务帮助甲方办理消防验收手续的报验，但相关部门所需的费用由甲方承担。
5.2甲方的责任：
5.2.1甲方按协议支付工程款。
5.2.2甲方有责任协调现场场地内机械设备、材料等的转移以便于乙方施工，有责任协调施工过程中出现的问题。甲方负责提供摆放材料和工具的库房，提供施工用水和施工用电。(规费不予计算)
第六条：工程工期：
(配合主体进度)不可抗拒因素除外。
第七条：工程质量：
工程质量标准： 合格
第八条：甲方未付清工程款期间，本工程中所使用材料及设备产权为乙方所有;在甲方付清工程后，产权为甲方所有。
第十条：未尽事宜，双方协商解决。
第十一条：本协议正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方代表签字、盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备工程合同13
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方租用乙方机械设备，经双方共同协商，达成如下协议：
一、在租赁期间甲方租用的设备如果造成丢失或者毁坏，按原价的80%赔偿。
二、机械设备名称、型号、数量：挖掘机XCMG80-8MD一台。
三、租用时间： 年 月 日至 年 月 日。
四、施工地点：
五、财务结算方式：
1、按月支付，每月租金为人民币为22000元（大写：贰万贰仟元整）。若当月甲方租用的机械使用时间超过250个小时后，超出的时间，按人民币100元/小时付款。
2、每月付款 %，剩余的机械租金出场时必须一次性付清。
3、甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的'一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。
4、机械在甲方工地施工工作三个月之内，甲方支付双边的拖车费，超过三个月（含三个月）由甲方支付单边的拖车费。若超过六个月（含六个月），则甲方不用支付拖车费用。单边拖车费为2500-3000元左右。
六、有关约定
1、乙方负责提供设备操作者，操作者必须持证上岗，严格按照设备操作规程作业，并负责设备的日常维修保养工作。
2、设备租用期间，设备操作者的食宿由甲方负责。
3、设备租用期间，设备的燃油费、耗电费由甲方负责。
七、甲方责任
1、甲方必须为乙方设备的进场做好准备，提供必要的进场条件。
2、甲方必须有专人负责指导设备的施工产生，但不能违章指挥，若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。
3、甲方应负责设备的安全工作，若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。
八、乙方责任
1、乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。
2、进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。
3、若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的，经双方签认后，可免签当日台班费。
九、未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，诉诸法律解决。
十、本合同签字生效，共二份，双方各执一份。
甲方法人代表：
身份证号：
乙方法人代表：
身份证号：
签订日期： 年 月 日
设备工程合同14
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
经甲、乙双方达成协议，乙方承接甲方的会议音响及安装工程，为明确双方责任，特订立此协议。
一、工程概况
1、工程地点：
2、承包范围：
3、工程名称：
4、工期：本工程自 年 月 日签订后于 年 月 日完工。
5、工程质量达优。
6、音响设备总造价(人民币)大写元整，小写元整。
7、包括安装调式及线材运输税收。
二、付款方式
1、协议经甲、乙双方签字盖章后生效，甲方应支付乙方工程款造价总金额的.30%，即人民币大写 元整作为工程定金，小写 元整。
2、余款工程造价为70%，即人民币大写元整，小写
三、工程期限
1、按甲、乙双方协商的时间安装调式，乙方不得拖延时间。
2、甲方要提供乙方完整的施工场地，必要时提供夜间施工的方便。
3、乙方的施工人员必须要遵守甲方的施工现场的安全等管理。
四、售后服务和保修期限
1、本协议设备保修期为壹年，保修设备具体见清单。
2、消耗品不保修。
3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
法定代表人：
法定代表人：
年 月 日
设备工程合同15
发包方（甲方）：________________
代表人：________________
承包方（乙方）：________________
负责人：________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装______设备设备达成如下协议：
第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：
产品名称______规格型号______单位______数量______
2、安装工程概况：
______全球中文家居门户
（1）工程地点及面积：____________
（2）工程造价：____________元；
（3）开工日期：_______年______月______日；
（4）竣工日期：_______年______月______日；
（5）付款方式：____________
第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试______设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责______设备设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
（1）_______年______月______日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；
（2）_______年______月______日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；
（3）_______年______月______日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部______设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的'，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 违约责任
1、乙方责任：
（1）工程现场乙方负责人____________全面负责安装施工现场的工作；
（2）除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额______%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的______%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
（3）乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
（4）由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
2、甲方责任：
（1）工程现场甲方负责人____________全面负责安装施工现场的工作；
（2）开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；
甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
【设备工程合同】相关文章：
设备工程合同04-18
工程设备租赁合同04-03
工程设备租赁合同09-17
工程设备安装合同03-25
工程租赁设备合同08-18
设备安装工程合同02-15
（热）工程设备租赁合同08-14
工程设备安装合同15篇03-25
工程设备租赁合同15篇04-08