现在位置：范文先生网>范文大全>合同范本>消防合同

消防合同

时间：2024-10-28 00:27:40 合同范本我要投稿

关于消防合同汇总6篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家收集的消防合同7篇，欢迎阅读与收藏。

关于消防合同汇总6篇

消防合同篇1

　　甲方（雇主）：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方（雇员）：

　　身份证号：

　　家庭住址：

　　联系电话：

　　甲、乙双方根据国家劳动保障法律、法规，在平等自愿和协商一致的基础上，签订本合同：

　　一、工作内容

　　1、聘任乙方为甲公司的专职消防队人员，工作地点为_______。

　　2、在合同期内，乙方无正当理由应服从甲公司的工作安排。

　　二、合同期限

　　合同期限采取固定期限。合同期限为_______年。即从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　三、劳务报酬

　　甲方按月工资方式支付乙方工资，支付日期为每月_______日前，月工资_______元，奖金按甲方的规定执行。

　　四、劳动保护和劳动保险

　　甲乙双方约定，甲方为乙方购买_________意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。

　　。

　　五、劳动纪律

　　甲方应依法制定本单位的各项规章制度和乙方行为规范，并在乙方上岗前以书面形式发给，同时督促其实施。乙方应严格遵守劳动纪律，保守本单位的工作秘密，如有违法违纪行为甲方可依法律法规和本单位规章制度，给予必要行政处理。

　　六、合同解除

　　1、经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　2、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳务合同：

　　（1）被证明不符合聘用条件的。

　　（2）连续旷工超过10个工作日或者1年内累计旷工超过20个工作日的。

　　（3）严重违反劳动纪律或聘用单位依法制定的规章制度的。

　　（4）严重失职、营私舞弊，对聘用单位利益造成重大损害的。

　　（5）被依法追究刑事责任的。

　　（6）有贪污、盗窃、赌博、打架斗殴等行为的。

　　（7）犯有其他严重错误的。

　　3、有下列情形之一的'，甲方可以解除劳务合同，但应当提前______日以书面形式通知乙方：

　　（1）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的。

　　（2）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。

　　（3）考核不合格。

　　（4）劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳务合同无法履行，经甲、乙双方协商不能就变更劳务合同达成协议的。

　　七、违约责任

　　一方违反劳务合同，给对方造成损失的，应当根据损害后果和责任大小承担违约责任，违约金数额由双方协商确定。

　　八、争议处理

　　若发生劳动争议，可以自争议发生之日起_______日内向_______劳动争议仲裁委员会提出书面申请。不服仲裁裁决的，自收到裁决书之日起15日内可向当地人民法院提起诉讼。

　　九、其他

　　1、本合同签订后，双方必须严格履行。合同一式_______份，甲、乙方各执_______份，_______份归入个人档案，均具有同等效力。

　　2、本合同没有订明的事项，按有关规定执行或双方协商解决，本合同订明的事项，与新法律、法规有抵触的，按新法律、法规执行。

　　甲方（盖章）：

　　代表人（签字）：

　　_______年_______月_______日

　　乙方（签字）：

　　_______年_______月_______日

消防合同篇2

　　发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

　　总承包方：___________________，以下简称乙方

　　分包方：_____________________，以下简称丙方

　　甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

　　一、工程概况 1.工程名称：___________________有限公司一期消防工程 2.设计单λ：______________________________________ 3.工程地点：______________________________________·

　　二、各方职责甲方：______________________________________ 乙方：______________________________________ 丙方：______________________________________

　　技术文件和承包范χ：________________________ 技术文件：__________________________________

　　1.(一期工程)施工图

　　2.建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第______号

　　3.施工图审查报告

　　4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书) 承包范χ：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口λ置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口λ置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

　　第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

　　1.总包管理费3% 。

　　2.市场价格风险调整的不可预见费用。

　　3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

　　4.设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据) 。

　　5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　6.对建设单λ消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　7.涉及对非承包范χ的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期1.工期要求：主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。 (工程局的`施工进度表要抄送消防工程的施工单λ)

　　第三条质量要求和评定标准1.质量要求：合格并符合消防和设计要求2.评定标准：按国家和XX市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　第四条安全生产规范执行必须符合国家和XX市有关规定要求。

　　第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单λ验收，由甲方、总包、监理单λ盖章确认。

　　2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　第六条工期、质量保证金

　　1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。

　　2.项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。 3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

　　第七条工程价款及支付方式 1.房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元; 2.丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元); 3.房屋结顶后，按月完成工程量的_________%支付; 4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%; 5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。 6.接受工程价款的单λ名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

　　第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第九条 υ约责任及处理

　　1.工期υ约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付υ约金_________万元。同时逾期一天再按个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　　2.质量υ约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如δ达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方υ约金予以罚。

　　3.安全文明：符合国家和XX市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方υ约金予以罚。

　　4.自工程竣工验收交付之日起，施工单λ人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方υ约处理。逾期一天，丙方应向甲方交纳υ约金，υ约金按_________元/天计取。

　　5.丙方必须接受总包单λ、监理公司和甲方的管理和遵守总包单λ的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，次_________元/次。

　　第十条其它

　　1.丙方必须负责施工范χ现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　　2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

　　3.施工用水、用电由丙方直接与总包单λ结算。

　　4.甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

　　5.本协议履行地为本工程所在地。

　　6.本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方：__________________代表：__________________

　　乙方：__________________代表：__________________

　　丙方：__________________代表：__________________

　　_______年______月_____日

消防合同篇3

　　发包人（甲方）：

　　住址：

　　承包人（乙方）：

　　住址：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。

　　一、工程概括

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。

　　二、合同价款与付款方式

　　1、合同总造价：

　　2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________万元。

　　3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%，即____________万元。

　　4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款______%，即____________万元。

　　5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。

　　三、施工日期

　　1、本工程预计______年______月______日开工，______年______月______日完工，完工后五日内组织验收，总工期______天。

　　2、工期顺延

　　（1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。

　　（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。

　　（3）因连续______小时停电，导致无法正常施工的

　　若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。

　　四、设备及材料供应方式

　　1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由______方负责供应。

　　2、______方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由______方负责。

　　五、工程质量及验收交工

　　1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

　　2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。

　　3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。

　　4、工程竣工交验后，保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。

　　六、双方职责

　　（一）甲方职责

　　1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

　　2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

　　3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

　　4、合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸____套。

　　（二）乙方职责

　　1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。

　　2、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。

　　3、已安装的`设备，在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。

　　4、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。

　　5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。安全作业，文明施工。

　　6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　七、争议解决

　　双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　八、附则

　　1、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　负责人

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　负责人

　　联系方式：

　　______年______月______日

消防合同篇4

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期与工期顺延

　　开工日期：竣工日期：除不可抗力外，工期均不得顺延。

　　四、质量标准与工程量确认

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额（大写）：元（人民币）

　　￥：元

　　六、合同价款支付方式：

　　七、工程变更：

　　八、工程验收与质量保修：

　　1、工程具备竣工验收条件，承包人按管件工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工验收报告，由发包人会同承包人及有关部门进行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　2、质量保修按国家有关规定执行。

　　九、安全施工：

　　承包人应按《安全生产许可条例》、《安全生产法》施工规范作业。如出现安全事故，承包人承担全部责任和费用以及因此而造成的所有经济损失，与发包人无关。

　　十、违约责任：

　　1、工程质量必须达到国家消防验收标准，同时要求消防验收一次通过，否则造成返工以及返工所发生的费用由承包人负责直至合格为止，承包人应按合同工期完成工程（工程量）否则每拖延一天罚承包人元，连续十日或无正当理由累计十日不施工作自动解除合同。对已施工项目概不结算，作承包人放弃工程款处理，并承担因此原因给发包人造成的经济损失。

　　2、因承包人不履行合同义务，造成工程停工或停延，全部责任由承包人负责，对已施工的.所有工程量概不结算，并限日内自行退场。

　　十一、争议解决方式：按下列第种方式解决

　　1、请上级主管部门协调解决。

　　2、向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、承包人承诺：

　　1、承包人因该项目对外产生的债务，全部由承包人负责偿还，如因该项目导致发包人被起诉，承包人愿意作为此案的当事人参加诉讼，并向发包人承担法律责任。

　　十三、其它：

　　十四、合同份数：本合同一式肆份，发包人、承包人各执贰份。

　　十五、合同生效与终止：

　　本合同经双方签字盖章后生效，按国家规定质量保修期满结清保修款后本合同终止。

　　发包人：承包人：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

消防合同篇5

　　发包人全称：（以下简称：甲方）

　　承包人全称：（以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议，工地水电安装合同范本。

　　一、工程概况：

　　工程名称：（以下简称：本工程）;

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1。5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　B、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的`形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000。00元）的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　① 建设强制性条文;

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—20xx;

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx;

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242—82）;

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242—82）

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303—88）;

　　⑧ 盛市相关部门的各种规章制度;

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则，合同范本《工地水电安装合同范本》。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000。00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

　　（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0。000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）;

　　六、违约保证金的收娶支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46—88）。

　　2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59—86）。

　　3、建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80—91）。

　　5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、宿州市治安管理处罚条例。

　　八、合同生效：

　　1、本合同订立时间：

　　2、订立地点：

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间：

　　日期：

消防合同篇6

　　制造商(甲方)：

　　经销方(乙方)：

　　签约时间：

　　甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，就经销合作事宜达成以下合同条款：

　　一、经销总则

　　1.甲方为乙方稳定供货商，乙方为甲方协定经销商。甲方授权乙方为甲方产品在无锡地区销售。

　　2.甲方给予乙方在授权经销地区经销商价。

　　3.如遇重大、特殊项目，甲方有权自行开发或与乙方合作开发(合作条件另议)，如甲方自行开发，应事先通知乙方。甲方保留在乙方经销地区自行销售甲方产品的权力。

　　4、乙方在签订本合同后，承诺不再经销同行业其他厂家产品，否则甲方有权终止乙方经销权。

　　二、合同期限

　　1.本合同执行期限自

　　2.本协议期满自动终止，如需继续则重新签订合同，乙方有优先经销权。

　　三、经销商的条件

　　1.法人代表或经营负责人具有良好的市场意识和开拓精神。

　　2.公司信誉、资信条件及主要经营者口碑良好。

　　3.有足够的资金实力和信心完成合同销售目标。

　　四、经销商价格及保证

　　1.甲方给乙方特约经销价为出厂价 (根据产品类型划分不同价格)，如甲方产品价格有调整必须提前一个月通知乙方。

　　2.乙方需支付优惠保证金万元人民币，用于享受甲方区域经销待遇的保证;合同签订后三日内支付给甲方。

　　五、销量及指标

　　1.乙方在合同有效期内，确保销售贰拾万元，至( 20xx )年( 3)月( 6 )日止。

　　2.乙方如果在内销售未达到全年销售额的权取消乙方经销资格，且不退还保证金。

　　3.乙方销售量达到万元，甲方将保证金退还，如果乙方合同期限内达不到则保证金将不退还。

　　4.年度返利

　　年度返利不以现金、支票等形式返还，在乙方下次提货时在货款中扣除。

　　六、甲方义务

　　1.向乙方提供包装完整的合格产品。

　　2.协助并督促乙方域内的市场开拓和销售工作，提供必要的市场指导。

　　3.甲方向乙方提供产品技术知识和施工操作知识的培训。

　　七、甲方权利

　　1.有处置乙方违反市场规范问题的权力。

　　2.有核定地区零售指导价的权力。

　　3.当乙方遇到大宗订单或重点项目招标等情况时，必须及时通知甲方，得到甲方支持，甲方销售部门将给予支持和保护。

　　4.甲方在收到用户对乙方的投诉后，有权督促乙方完善服务，情况严重的甲方有权停止执行本合同。

　　5.在经销期间未达到合同规定的要求项目，甲方有收回经销的`权利。

　　八、乙方义务

　　1.自觉维护甲方及其产品的形象和声誉，关注甲方的切身利益，做好有关部门监督检查的配合工作。

　　2.基于甲乙双方的共同利益，乙方有义务为甲方提供相关的产品和市场信息，包括以下方面的内容：合同约定地区同类产品的市场占有率、价格、性能等，同行的经营状况，策略、宣传、广告、人力等市场行为以及该地区用户对各品牌的反映、意见等。在甲方指导下做好用户对产品的意见和申诉的接受工作，每 3 个月需向甲方寄送工作报告。

　　3.合同期内，不得在无锡区域内销售其他品牌的同类产品。

　　4.乙方无权代表甲方签订任何具有法律约束的合约。

　　5.乙方应协助甲方做好保护甲方知识产权的工作，所有产品设计和说明书均属甲方所有，乙方应在合同终止时归还给甲方。

　　6.不得用任何其他厂商的商品换上甲方的商标或包装进行销售，不得擅自生产、仿冒甲方之产品。

　　7.乙方发现第三方侵犯甲方的工业产权或有损于甲方利益的任何非法行为，应据实向甲方报告。乙方应尽最大的努力并按甲方的指示，帮助甲方使其不受这类行为的侵害，甲方将承担正常代理活动以外费用。

　　8.乙方在协议的有效期内或协议终止后，不得泄露甲方商业机密，也不得将该机密超越协议范围使用。

　　9.按规定市场指导零售价制定零售价格，不得参与恶性低价经销活动，遇到促销等特殊情况，若降价幅度大于 10 %需事先征得甲方的同意。

　　10.乙方经营必须符合当地工商管理体制规范，未经授权不得在任何场合以任何方式冒用甲方名义进行经营活动。

　　九、乙方权利

　　1.乙方有甲方产品在协议指定区域销售和项目开发的权利，甲方必须全力配合;

　　2.乙方有对甲方产品最新市场销售价格的提前知情权利，如有调整甲方必须提前半月通知乙方。

　　十、交货和运输