关于购销合同锦集6篇
随着人们法律观念的日益增强，合同的使用频率呈上升趋势，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的购销合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
购销合同 篇1
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好协商，就购买沥青事宜达成一致，同意按以下条款订立本合同以便共同遵守。
一、沥青类型及标准
甲方向乙方购买由甲方指定供应中国石化XX公司70号普通沥青SBS改性沥青或中石油70号沥青。指标按国家JTG.F40-20xx标准，并且由乙方提供合格证给甲方，由甲方认定为准后乙方方能供应。
二、购销价格
沥青产品价格经双方商定，暂定70号沥青乙方不含税包到给甲方每吨按人民币￥ 元、改性SBS每吨人民币￥ 元（含沥青价、损耗费、到站运费）向甲方供货。价格按市场浮动升降而定，如果价格有升降，乙方必须提前以手机或传真盖章通知甲方，经甲方手机短信或书面传真确认后方可执行新的沥青价格。
三、过磅和验收
乙方沥青包送到甲方指定地，经甲方指定的人员过磅验收后方可卸货，乙方沥青经甲方过磅验收签字确认后，即为甲方确认已收货，其后一切质量与乙方无关。数量以甲方地磅或国家部门地磅过磅为准。
四、付款方式
1、乙方先供应 三 车（约 120 吨）沥青给甲方生产，待甲方循环生产后，甲方继续付款给乙方供应沥青，乙方以此类推供应给甲方。
2、乙方供应该批次沥青给甲方，因甲方未能在一个月内付款给乙方进行继续供应甲方生产，则乙方有权终止沥青供应给甲方，并追回乙方所供应给甲方的沥青款。（注：如甲方因工程建设、天气问题，甲方需要向乙方协商后，得到乙方认可，才能继续按此合同执行。）
3、乙方在供应沥青过程中，因甲方资金周转特殊情况，未能按本合同第四条第2项向乙方付清沥青款，甲方必须在每年农历春节前十五天内付清所欠乙方总额货款（含预发3车货款）。如甲方未能按时结清沥青款给乙方，甲方按欠乙方货款总额的日1%作为滞纳金计算支付给乙方。若甲方资金确实紧张无法及时结清给乙方，甲方及时向乙方解释清楚，得到乙方同意，甲方所欠乙方货款在逾期一个月内必须付清所欠乙方的货款。（甲方按乙方指定的'账户付款）
五、卸货、确认和通知
1、乙方沥青送到甲方工地后，甲方指定的质量检测员检验，甲方检验合格验收后，乙方司机按甲方人员指定才能卸货，并且甲、乙双方人员现场留样签字盖章封存，甲、乙双方各取一份，作为以后化验检测依据，如果甲方不化验和留样该批次沥青，甲方认为质量合格卸货，乙方司机卸货签收后，则为甲方认可乙方产品合格卸货。如果确定乙方提供产品技术指标与乙方提供合格证不相符，甲方有权卸货前退货。其造成的退货运输费用损失由乙方自己负责。如果由于甲方原因造成的损失一切与乙方无关。
2、甲方应提前10小时通知乙方供应其所需沥青型号及数量，乙方必须按甲方要求将甲方所需产品按时送到甲方指定地点。因不可抗因素造成无法按时供应除外。
3、乙方货未到甲方地前所一切的安全问题和发生的费用由乙方承担，货卸入甲方储蓄罐后所发生的安全责任及其造成的费用与乙方无关。
六、本合同执行中的未尽事宜，一律经甲、乙双方协商并签订书面补充协议，作为合同附件，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
七、在甲方整个工程所需的沥青过程中，如果甲方在工程后期沥青用量中，有资金周转特殊情况，经双方协商得到乙方同意按情况实施。
八、本合同履行过程中，双方如果发生纠纷，应尽量协商解决，如果协商不成，各自可向所在地人民法院起诉仲裁。本合同经甲、乙双方盖章签字生效。甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
法 人：
负责人：
身份证号码：
手 机：
办公电话：
传 真 号：
日 期： 年 月 日乙方（盖章）：
法 人：
负责人：
电 话：
传 真：
手 机：
开户行：
开户名：
账 号：
开户行：
开户名：
账 号：
开户行：
开户名：
账 号：
日 期： 年 月 日
购销合同 篇2
供方： 需方：需、供双方本着互惠互利、友好协商的原则，就今后办公文化用品、耗材及日用品的供给与服务等相关工作规定如下：
1 产品名称、商标、型号规格、数量、单价：
1.1产品名称：
1.2 规格数量：具体规格数量在每次订单中详细列出。
1.3 产品单价：该单价含17%增值税发票、运费等，为需方仓库交货价。
2 质量标准：
2.1供方向需方所提供的商品质量(技术、计量、包装)必须符合国家相关标准和企业标准并经需方确认，发现假冒伪劣商品以一罚十，并承担相应的法律责任。
2.2若供方提供的商品不适用，在不损坏商品及其包装的情况下，供方负责及时调换商品。
3 包装标准：以生产厂家出厂标准包装为准。
4 交货方式、地点：
供方负责将货送至需方仓库或需方办公用品管理部门。
5 供货价格
5.1原则上按本合同第一条的规定执行。
5.2未明确约定的其他商品价格：文化办公用品供方给予需方 折优惠 (特价品除外)，耗材和日用百货供货价应在不高于市场价格的基础上向需方优惠供货。
6 违约责任：
6.1 因供方的原因造成不能交货的，应向需方偿付不能交货部分货款的 %的.违约金;
6.2 因供方的原因逾期交货的，按延期交货部分货款计算，每延期一天向需方偿付延期交货部分货款2%的违约金，最多不超过合同金额的20%。
7 合同的解除：
任何一方违约，守约方在追究违约方违约责任的同时，有权单方解除合同。
8 合同生效条件：本合同经双方签章后生效。
9 合同纠纷的解决方式：双方协商解决;如协商不成，任何一方均可向厦门仲裁委员会提出申请仲裁。
供方： 需方：
代表人： 代表人：
年 月 日
购销合同 篇3
甲方：
乙方：
双方就采购货物的相关事宜，经充分友好协商，达成一致，特签订本合同，以资共同信守。
一、合同标的产品名称、型号、单位、数量、单价、金额，具体见附表，材料总金额：陆拾伍万捌仟柒佰元整。
二、交货地点：共青城水星家纺
三、交货方式：送货到店
四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。
五、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均由供方承担。
六、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收;如有问题或数数量短缺问题，供方应得到需方通知后3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告不来处理的.，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。
七、货款结算：并给甲方指定人员验收合格，一次性付清乙方货款。 开户行：九江建设银行 卡号：6227002030860059706 户名：胡海姣
八、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决，协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在地人民法院起诉。
九、合同生效：本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇4
答辩人：
地址：
代理人：
被答辩人：
地址：
答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见：
答辩事项：
答辩人已经按照双方签订的《预拌商品混凝土购销合同》所确定的付款方式支付了相应款项，但涉案工程因发包人______房地产开发有限公司（以下简称“______公司”欠付答辩人巨额工程款，目前，答辩人已将______公司诉至______省高级人民法院，该案目前正在审理之中。
法院应当将______公司追加为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。
事实与理由：
一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项，不存在违约，合同约定的支付余款的付款条件未成就。
答辩人与被答辩人签订的《预拌商品混凝土购销合同》第五条商品混凝土付款方式和期限约定“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______%工程款，十五层后按月进度的______%支付，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。”
即使按照被答辩人所称的合同总值______万元，答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款______万元，已付款比例占合同总额为______%，已超过合同约定的“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______%工程款”；答辩人已遵守合同的约定，履行了约定的付款义务。
至于余款，合同约定“在工程竣工验收合格”后支付，目前该工程只是主体工程完工，尚未完成室内安装等工程，工程并未进行竣工验收，因此并不符合“余款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。
二、涉案工程发包人______公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。
因工程发包人新利通公司欠付答辩人巨额工程款______亿元，工程自______年______月______日起不得已停工，答辩人就工程款追偿纠纷将新利通公司诉至______省高级人民法院，目前该案正在审理之中。
鉴于由于______公司的'原因致使工程停工，且导致工程不能按期竣工验收，从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项，建议法院追加______公司为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。
综上，答辩人与被答辩人权利义务关系明确，但合同约定的付款条件并未成就，因此请求法院驳回原告的诉讼请求。
或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾，答辩人也请求法院将涉案工程的发包人______公司追加为被告，由______公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。
此致
______县人民法院
答辩人：______
______年______月______日
附：答辩书副本_____份；
证据材料______份。
购销合同 篇5
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
1.本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行，合同范本《服装购销合同范本》。
2.合同条款及付款方式：
签订双方商妥订货产品总值人民币 元。其产品名称的规格、数量、单价、总值如下：样品确认后，需方支付合同金额20%作为订金。供方出货后1天内需方将合同剩余金额划入供方帐户上，确认货款到后，供方向需方提供等额发票。
3.经济责任：
(1)供方如未能履行合同，须负下列责任：
①产品规格、质量不符合合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款;不能利用的，应负责保退、保换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之一的罚金。
②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交;因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之一的罚金。
(2)需方未能履行合同时，须负以下责任：
①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的.规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值百分之一罚金。
②中途退货，由双方根据实际情况商定，同意退货的偿付退货部分货款总值百分之一的罚金。
③自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之一罚金。
④未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之一的罚金。
(3)产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
(4)任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请鉴证机关备案。
(5)确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。
4.执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼或向仲裁机关申请仲裁(两者选一)
5.本合同及附件一式两份，供需双方各执一份。
甲方：乙方：
电话：电话：
签约日期： 年 月 日
购销合同 篇6
购货单位：_ ___，以下简称甲方;
供货单位：__，以下简称乙方。
甲方因经营的需要，向乙方购买汽车配件，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格：
电动折叠镜、倒车影像，奥迪A6L原厂氙气大灯总成、太阳能天窗。
2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( )项执行：
(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁 标准执行;(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;(4)没有上述 标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合 同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第二条 产品的数量及价款：
第三条 产品的包装标准应当符合安全运送条件
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 在签订本合同之日起十日内，乙方应当按时发货。货物由乙 方送货到 ，运输费用由乙方自行承担。
第五条货款的.结算
在签订本合同之日，甲方应当支付货款30万元，余款于收到
货物之日起三十日内付清。
第六条 验收时间、方法及异议期限
购买方应当于收到货物之日起十日内验收。如有异议，应当在 验收后三十日内向乙方提出。
第七条 乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_10_% 的违约金。
2、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规 定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金， 并承担甲方因此所受的损失费用。
第八条 甲方的违约责任
甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向 乙方偿付逾期付款的违约金。
甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运 输部门的罚款。
第九条 其它
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双 方同意由_ ___仲裁委员会仲裁。
本合同自签订之日起生效，双方各执一份。合同执行期内，甲 乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方 共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
购货单位(甲方)：____
供货单位（乙方）
__ 年__月__日订
【购销合同】相关文章：
购销的合同02-16
购销合同(经典)04-24
购销合同02-26
装修购销合同04-05
最新的购销合同04-06
购销石子合同04-06
电脑购销合同.04-07
石料购销合同03-13
材料购销合同03-16
粮食购销合同03-16