现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>监理合同

监理合同

时间:2023-05-28 14:38:24 合同范本 我要投稿

关于监理合同范文合集6篇

  在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多事情需要用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编帮大家整理的监理合同6篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

关于监理合同范文合集6篇

监理合同 篇1

  公路工程施工监理合同协议书

  一、公路工程施工监理合同通用条件第1条定义与解释,适用于《公路工程施工监理合同》中的全部文件,即:协议书、通用条件、专用条件、附件A、附件B、附件C以及其它补充文件或附件。

  二、协议书由系列文件组成,其中的其它文件和其它附件是指签约双方一致同意增加列入监理合同的文件或附件,签约时必须在协议书中具体写明。协议书所包括的文件之间如果出现矛盾,按监理合同通用条件第1.2.3条的规定,按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。而与该文件在协议书中的排列顺序无关。

  三、签约双方在监理合同专用条件第6.2.1条和监理合同附件C中,约定业主问监理单位支付监理服务费用的期限和方式;在监理合同附件B中约定业主向监理单位提供工作条件的期限和种类。

  四、签约双方在监理合同附件A中,约定监理单位提供监理服务的形式、范围与内容;在监理会同专用条件第5.2条中,约定监理单位提供监理服务的时间和有关期限。

  五、双方签约时确定的协议书终止日期,如果在履约过程中发生变化,双方可通过签订补充协议对此日期进行调整。

  六、签约双方应根据实际需要确定协议书副本份数,也可约定协议书正本与副本具有同等效力,当两者出现矛盾时,以正本为准。

  公路工程施工监理合同通用条件

  1.1.6 第三方应主要理解为与业主签订工程承包合同的单位、实体或个人,即承包人。

  1.1.7如果业主与第三方签订的工程承包合同中,规定了监理单位履行监理服务时的职责和权力,此时监理合同应包括业主与第三方签订的工程合同中的全部文件。

  2.2.1监理单位根据监理合同履行的正常的监理服务必须在监理合同附件A中明确规定其监理服务形式、范围与内容。

  2.2.2改变监理合同附件A规定的`监理服务形式,或超出其范围,或增加其内容,双方应通过签订补充协议进行变更。监理单位履行或提供监理合同中明确规定的附加的监理服务,是监理单位的义务,监理单位不得因其属于附加而加以拒绝。

  2.3.1 严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟是我国公路行业推行监理制度以来总结的监理工作原则;监理单位按照监理合同的要求提供监理服务,体现了业主与监理单位之间是一种委托与被委托的合同关系;监理服务属于技术服务的范畴,监理工作的主要依据是各类适合的或监理合同中指定使用的专业技术规定;鉴于国内目前尚未制定统一的监理行业工作准则,因此提出按照国际惯例公认的行业工作准则履行监理服务,并在监理合同附件A第五条中将国家、交通部、项目所在省(市)颁布的监理法规列为监理服务的依据;国内各地或不同项目对监理单位赋予的职责和权限差异较大,在监理合同附件A第四条中应对此详细规定并加以适当说明。

  2.3.2 该合同文件必须成为本监理合同的组成部分是指:业主与第三方签订的工程承包合同中的全部文件,以及针对孩合同文件与监理合同文件之间的矛盾而编制的补充文件,必须列入监理合同协议书中的第二条并同时列入监理合同附件A中的第五条。

  2.4.1主要监理人员一般是指专业工程师和驻地监理工程师以上的监理人员,其资质材料应包括毕业院校、所学专业、技术职称、工作简历以及一般情况并附上毕业证书、职称证书、监理工程师证书或监理工作培训证书及身份证等证明材料的影印件。

  2.4.2监理单位指定的授权代表一般应是监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的负责人。

  2.5监理单位履行监理服务所需的设施、设备和重要物品,一般是由业主提供且产权归业主;但也有由承包人提供或要求监理单位自备的情况,此时必须在监理合同专用条件中写明修正条文。

  3.2业主向监理单位免费提供的与监理服务有关的资料其内容与数量,双方可根据实际需要在监理合同附件B第一条中约定。

  3.4业主指定的授权代表,一般应是在项目所在地负责监理工作的人员。

  3.5习惯做法是通过业主与第三方签订的工程承包合同,向第三方明确监理单位的职责范围和权力;特别要注意的是,关于监理单位职权的补充和修正文件也必须列入工程承包合同。

  3.7如果业主已在监理合同中,要求监理单位将监理服务所需的辅助工作人员的费用列入监理费用报价中,则此项监理服务应作为监理单位正常的服务。

  4.1 4.2 4.3 4.4以上各条款均属于签订经济合同要素之一的罚则。鉴于在实际执行过程中,情况比较复杂,签约双方必须在监理合同专用条件的相应条款中,约定具体的赔偿办法和有关事宜。

  4.5合同的任何一方原本必须向另一方就履行监理合同提供一定的保障条件,但考虑到目前国内社会主义币场经济体制尚未健全、社会保障体系还不完善和外界干扰因素较多这一具体情况,本条使用的限制程度用词为应和可。

  46台同双方均应在自愿的基础上,办理各类保检事宜,以降低履行监理合同时用能发生的风险否则后果自负。

  5本条目规定了监理合同生效、终止、变更、暂停、中止、转让和分包的条件,其中重点是变更、暂停与中止监理合同的条款。

监理合同 篇2

  委托方(以下简称甲方)

  监理方(以下简称乙方) 张美琼

  甲方委托乙方监理装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同:

  一、服务内容、方式和要求

  1、服务内容:

  ①工程名称: 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊

  ③工程规模:室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 ④监理范围: 装饰装修图纸内部分。

  ⑤服务范围如下:

  (1)前期监理

  审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。

  (2)中期监理

  根据图纸及物料表对各节点材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更,与施工单位对接确认变更签证;

  (3)后期监理

  工程结算审核;对施工单位增减项及工程竣工时行结算审核。

  2、服务方式:

  ①施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作.

  ②施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。

  ③施工后期,乙方进行工程结算审核,协助甲方签订工程质量保修合同。

  3、服务承诺:

  ①乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关合理化建议。

  ②乙方以主动、认真、负责、公正服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。

  二、委托方提供如下条件:

  为乙方提供已使用与本工程有关原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关协作单位、配合单位名录。

  三、授权范围

  甲方在委托工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利:

  1、对选用材料和施工质量检验权。

  2、施工工艺变更权,需经甲方同意。

  3、对施工单位处罚建议权。

  4、对施工单位人员调整建议权,对现场文明施工管理权。

  5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。

  6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程款项管理权。

  7、对工程质量、进度、费用监控权,施工日期(提前或超期)签认权。

  11、与协作单位组织协调主持权。

  四、合同期限:

  从签订合同之日起,即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。

  五、监理费用及支付方式:

  1、本次装修监理费用为捌万元。[监理工期限三个月,如果工程超期一个月以上,则监理费用应在原来基数上增加百分之十作为补偿]

  2、支付方式:

  合同期间分两次支付,第一次支付50%,¥40,000(大写:肆万元正)。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%,¥40,000(大写:肆万元正)。

  六、违约责任:

  1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成经济损失,甲方有权从乙方监理费用中扣除相应损失费用。

  2、因甲方不履行授予乙方权限,造成损失,乙方不予承担。

  3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应承担合同价款5‰违约金。

  七、争议和解决办法:

  1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时,以乙方具体监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。

  2

  2、如有工程监理责任不能认定,甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。

  3、因违约或终止合同引起损失和经济赔偿,双方协商解决,如未能达成一致,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。

  八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。

  甲方单位(章): 乙方(章):

  委托代理人(签字)委托代理人(签字): 甲方地址:乙方地址:

  联系电话:联系电话:

  年月日 年 月 日

监理合同 篇3

  本合同书委托方为:______

  (以下称"甲"方)

  被委托监理方为:_______工程咨询监理公司

  (以下称"乙"方)

  甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。

  本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。

  本合同书签于:____年__月__日 地点:_____

  甲方(公章):________ 乙方(公章):____

  法定代表人:_________ 法定代表人:_____

  地址:____________ 地址:________

  电话:____________ 电话:________

  电挂:____________ 电挂:________

  邮编:____________ 邮编:________

  开户银行:__________ 开户银行:______

  帐号_____________ 帐号_________

  合同一般条款

  第一条

  甲乙双方的'监理依据是_________。

  第二条

  甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。

  第三条

  甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

  乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

监理合同 篇4

  招 标 人:

  监 理 人:

  合同编号:

  合同名称:

  依据国家有关法律、法规,以下简称委托人),委托 (监理人名称) (以下简称监理人)提供: 监理服务,经双方协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、建设地点:

  3、工程等别(级):

  4、总投资(人民币,下同):万元

  5、工期:

  二、监理范围:

  1、监理项目名称;

  2、监理项目内容及主要特性参数:

  3、监理项目投资:

  4、监理阶段:

  三、监理服务内容、期限:

  1、监理服务内容:按专用合同条款约定。

  2、监理服务期限:

  自 年 月 日至 年 月 日。

  四、监理服务酬金

  监理正常服务酬金为(大写) 元,由发包人按专用合同条款约定的方式、时间向

  五、监理合同的`组成文件及解释顺序

  1、监理合同书(含补充协议);

  2、中标通知;

  3、投标报价书;

  4、专用合同条款;

  5、通用合同条款;

  6、监理大纲;

  7、双方确认进入合同的其他文件。

  六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

  七、本合同书正本一式陆份,具有同等法律效力。

  委托人: (盖章 ) 监理人: (盖章)

  法定代表人: (签名) 法定代表人: (签名)

  或授权代表人: (签名) 或授权代表人: (签名)

  单位地址: 单位地址:

  邮政编码: 邮政编码:

  电 话: 电 话:

  电子邮箱: 电子邮箱:

  传 真: 传 真:

  开户银行: 开户银行:

  账 号: 账 号:

  签订地点:

  签订时间: 年 月 日

监理合同 篇5

  第 1 题

  按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在一年内项目未开始施工,则设计人( )。

  A.不再负责处理有关设计问题

  B.仍应无偿负责处理有关设计问题

  C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

  D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更

  正确答案:C

  第 2 题

  依据FIDIC《施工合同条件》,工程师颁发的工程接收证书表明( )。

  A.工程照管责任移交

  B.承包合同的全部义务已完成

  C.缺陷通知期开始

  D.可以办理竣工结算

  正确答案:A

  第 3 题

  某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同( )。

  A.未成立

  B.补签后成立

  C.成立

  D.备案登记后成立

  正确答案:C

  第 4 题

  某施工合同约定,建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时,检验由( )。

  A.发包人负责,并承担检验费用

  B.发包人负责,检验费用由承包人承担

  C.承包人负责,并承担检验费用

  D.承包人负责,检验费用由发包人承担

  正确答案:D

  第 5 题

  工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,工程师无权决定的情况是( )。

  A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

  B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料

  C.批准承包人缩短合同工期

  D.将批准的索赔额纳入月进度款中

  正确答案:C

  第 6 题

  某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为( )。

  A.4850万元和5000万元

  B.4850万元和4850万元

  C.5150万元和5000万元

  D.5150万元和4850万元

  正确答案:A

  第 7 题

  在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,( )。

  A.中标人不承担合同责任

  B.招标人应退还其投标保证金

  C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人

  D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额

  正确答案:D

  第 8 题

  (20xx年)某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用由( )承担。

  A.公路管理部门

  B.承包人

  C.发包人

  D.承包人与发包人共同

  正确答案:C

  第 9 题

  施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工,合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建承包人的损失,由( )。

  A.发包人承担,批准顺延工期

  B.发包人承担,不批准顺延工期

  C.承包人承担,可以顺延工期

  D.承包人承担,工期不可顺延

  正确答案:A

  第 10 题

  某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由( )。

  A.承包人承担相关费用,工期不予顺延

  B.承包人承担相关费用,工期相应顺延

  C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延

  D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延

  正确答案:A

  第 11 题

  勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于( )状态。

  A.成立但不生效

  B.既不成立也不生效

  C.承诺生效但合同不成立

  D.生效但不成立

  正确答案:A

  第 12 题

  委托监理合同的标的是( )。

  A.服务

  B.工程

  C.管理

  D.项目目标

  正确答案:A

  第 13 题

  依据《建设工程施工合同》规定,因承包人的原因不能按期开工,( )后推迟开工日期。

  A.需承包人书面通知工程师

  B.应经建设行政主管部门批准

  C.应经工程师批准

  D.需承包人书面通知发包人

  正确答案:C

  第 14 题

  建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的`主要手段是( )。

  A.科学检测

  B.抽查

  C.旁站验收

  D.隐检

  正确答案:B

  第 15 题

  工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由( )承担责任。

  A.发包人

  B.监理人

  C.设计人

  D.承包人

  正确答案:A

  第 16 题

  设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。

  A.投标单位的企业规模大小

  B.投标方案的投入、产出比高低

  C.完成初步设计时间的早晚

  D.投标单位的质量管理体系是否科学

  正确答案:A

  第 17 题

  某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断 续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。

  A.发包人赔偿,延误的工期顺延

  B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延

  C.自己承担,延误的工期顺延

  D.自己承担,延误的工期不予顺延

  正确答案:A

  第 18 题

  工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为( )日。

  A.承包人第一次提交竣工验收报告

  B.承包人修改后再次提请竣工验收

  C.最终验收合格

  D.办理竣工验收手续

  正确答案:B

  第 19 题

  指定分包商是( ),完成某项特定工作内容的特殊分包商。

  A.由建设单位选定,与总包商签订合同

  B.由总包商选定,与建设单位签订合同

  C.由监理工程师选定,与建设单位签订合同

  D.由建设单位选定,与工程师签订合同

  正确答案:A

  第 20 题

  (20xx年)某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款( )。

  A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认

  B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效

  C.经乙签字的全部有效

  D.需委托造价管理部门确定

  正确答案:B

监理合同 篇6

  1、下列关于评标委员会成员组成的做法,正确的是( )。

  A.招标代表人2人,技术、经济等方面的专家3人

  B.招标代表人2人,技术、经济等方面的专家6人

  C.招标代表人3人,技术、经济等方面的专家5人

  D.招标代表人2人,技术、经济等方面的专家7人

  2、工程实践应用时,通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复,需要补充细化的内容应与( )的条或款的序号一致。

  A.专用条款

  B.通用条款

  C.附录

  D.协议书

  3、下列关于留置担保的说法中,正确的是( )。

  A.留置不以合法占有对方财产为前提

  B.可以留置的财产仅限于动产

  C.留置担保可适用于建设工程合同

  D.留置以合法占有对方固定资产为前提

  4、在项目评标结束后,中标人的投标保证金应当在( )退还。

  A.发出中标通知书后

  B.完成评标后

  C.提交履约担保后

  D.合同履行完毕后

  5、分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后,正确的做法是( )。

  A.立即执行

  B.拒绝执行

  C.请承包商代表确认后再执行

  D.请业主代表确认后再执行

  6、下列关于中标通知书的说法,错误的是( )。

  A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件

  B.中标价作为该投标人评标的基准价格

  C.项目经理在要求履行合同时必须到位

  D.项目经理的.名称可以不是投标文件中说明的人选

  7、施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是( )。

  A.工程本身的损害

  B.工程所需清理费用

  C.承包人的施工机械损坏

  D.因工程损害导致的第三方财产损失

  8、下列不属于保证合同包括的内容的是( )。

  A.被保证的主债权数额

  B.保证人履行债务的期限

  C.保证的方式

  D.保证担保的范围

  9、根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,错误的是( )。

  A.助手在授权范围内向承包人发出指示

  B.工程师助手在授权范围内的指示效力等同于工程师的指示效力

  C.工程师可以向助手指派任务和付托部分权力

  D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,不可直接请工程师确认、取消或改变

  10、下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是( )。

  A.严格性

  B.完整性

  C.灵活性

  D.准确性

  11、根据《标准施工招标文件》,到投标截止时间时,投标人数量不足( )个的,应当重新招标。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

  12、某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币,在设计中需要采用专有技术,该项目设计宜采用( )方式发包。

  A.议标

  B.邀请招标

  C.公开招标

  D.直接委托

  13、下列关于物价浮动引起合同价格调整的说法,错误的是( )。

  A.是否允许调整合同价格,要视合同工期的长短来决定

  B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分

  C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价

  D.简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款

  14、依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,( )。

  A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任

  B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

  C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

  D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

  15、在建设工程项目设备材料采购招标中,采用最低投标价法需要考虑的因素是( )。

  A.售后服务

  B.运输费用

  C.付款条件

  D.设备性能

  16、某工程招标工期20个月,投标工期每提前一个月,可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元,工期18个月,如果只考虑工期因素,则采用经评审的最低投标价法评标时,其评标价为( )万元。

  A.1020

  B.980

  C.1000

  D.1010

  17、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩7天,才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以( )。

  A.招标文件为准,开标时间后延

  B.招标文件为准,开标时间不变

  C.书面解答为准,开标时间后延

  D.书面解答为准,开标时间不变

  18、依据FIDIC《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书,则保留金( )。

  A.不再返还

  B.在颁发接收证书时全部返还

  C.在颁发履约证书时全部返还

  D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

  19、在调价公式中,各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前( )天的各可调因子的价格指数。

  A.14

  B.28

  C.42

  D.56

  20、在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。

  A.设计

  B.施工

  C.设备采购

  D.材料采购

【监理合同】相关文章:

监理的合同04-03

监理施工合同03-26

施工监理合同04-21

关于监理合同04-16

委托监理合同03-01

工程监理合同03-06

监理人员聘用合同03-22

工程建设监理合同03-26

建设工程监理合同04-19

监理合同五篇04-28