工程施工合同汇编15篇
随着法律观念的深入人心，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的工程施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程施工合同1
甲方：__________
乙方：__________
一、合同内容：
甲方授权乙方设计安装监控系统，甲方为乙方提供区域建筑平面图、建筑布线图，乙方安装调试人员有现场勘查权。乙方在设备安装、调试中遇到所需改动或者增加建筑性物体等情况时，甲方应承担费用并派专人协助乙方施工，乙方为甲方设计数字监控系统方案、施工方案图并提供所需器材，负责CCTV数字监控系统的设备具体安装、调试工作。
二、工程总造价￥：__________元(大写__________整)。
三、付款方式：
1.甲、乙双方签定合同后，甲方应付定金￥__________元。
2.调试完毕甲方应在二日内组织验收，验收合格后当天，甲方支付乙方工程款__________(大写__________)。
四、工期：
1、工程施工日期：__________年__________月__________日
2、工程交付日期：__________年__________月__________日
五、产品的质量标准及效果
1、依据标准
安全防范工程程序与要求/T75-94;民用建筑电器设计规范;民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范;系统接地的型式及安全技术要求;民用建筑电器设计规范;
2、乙方保证工程完工达到以下使用效果
A、实时监看：在主控制室实时监视前端摄像机画面，保证实时浏览，无动画感;
B、录像及回放功能：在监看的同能实现录像，包括手动录像、定时录像、画面移动侦测录像。录像的同时能回放以前录像资料，方便事后检索。
C、分控监看及网络功能：主控端监看的同时，分控端也能同时进行监看(分控的监看须经管理人员授权用户名及密码)。用户通过局域网分控端能浏览录像资料和监看。如甲方提供固定IP地址能实现过程互联网监看及录像回放。
六、产品质保：
乙方对工程中所提供的`全部设备，一年质保(人为操作或环境因素所造成质量问题不在质保范围内)，一年内提供免费保修或更换，在甲方提出质保请求后，乙方在有效工作日24小时内作出响应，并给出处理结果。根据实际情况在一周内检修完毕，乙方为甲方提供终身技术咨询服务。一年后乙方对监控器材进行有偿服务，适当收取损坏器材配件费。
八、违约责任：
1、甲方应按合同要求的付款方式和时间履行其责任，如违约，甲方应每日向乙方支付违约金(价值为工程总造价的5‰)。在甲方没有将工程款全部付给乙方前，工程中所使用的设备所有权归乙方所有。
2、乙方应按器材清单提供产品，保证产品质量和完整性，如有假冒伪劣产品，需向甲方支付违约金(金额为工程造价的5‰)，并更换产品。
3未尽事宜甲乙双方平等协商解决，协商不成，应在不违约方所在地法院起诉。
九、补充内容：(未尽事宜，可补充说明)
以上内容如无异议，双方单位及负责人签字盖章生效。
本合同(附器材清单)一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方负责人签字：__________甲方单位盖章：__________
乙方负责人或代理人签字：__________乙方单位盖章：__________
__________年__________月__________日
工程施工合同2
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
经甲乙双方平等协商，现甲方将____科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。
一、工程名称：
____科技有限公司网络及布线工程
二、工程地点：
____工业制造城
三、工程内容:
网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。
四、网络及布线工程量清单见附件1，技术方案见附件2。
五、合同工期
合同总工期为：60个工作日。
六、合同总价
1、工程总价(含税)：人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)
2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式：
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式
1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2、乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。
5、付款账号：公司名称：____科技有限公司
开户银行：中国民生银行深圳____支行
银行帐号：____
地址：深圳市福田区____。
九、双方责任
1、甲方责任
1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2、乙方责任
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。
3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的`问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。
4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收
1、工程验收
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修
1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任
1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决
本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效
本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款
1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派____作为本合同的执行者，指派____作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同3
发包单位：（甲方）
承包人：（乙方）
根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条：工程概况
工程名称：九龙明珠D标段
工程地点：
工程内容：
含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价：按下室占地面积×18元（此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差）。
工期：
第2条：合同使用标准和法律
1、合同使用标准：GBJ7—89、JGJ94—94
2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例
第3条：甲方工作
1、公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
2、按照合同条款按时按量支付工程款。
3、如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。
4、负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
5、对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的`人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。
第4条：乙方工作
1、乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，
2、乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。
3、前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。
4、乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具（包括空压机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
第5条：工程款
工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。
第6条：合同的生效与终止
合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条：合同份数：甲乙双方各执2份。
第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同4
总包方(以下简称甲方)：
分包方(以下简称乙方)：
鉴于乙方已经与甲方签订工程劳务施工合同(以下简称为“分包合同”)，为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程安全生产、文明施工事项达成一致，签订本协议书。本协议书为工程总分包合同的一部分，具有同等法律约束效应。
一、工程安全生产、文明施工标准
本工程安全生产、文明施工标准双方约定为：
二、组成本协议书的文件包括：
1、本协议书第一部分：协议书;
2、本协议书规定条款;
3、国家、北京市关于建筑施工管理的有关法律、法规、规范及标准
4、协议书履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。
三、乙方向甲方，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。
四、乙方必须建立健全现场安全生产、文明施工管理机构和职责。
五、乙方向甲方，在履行本协议书的过程中，甲方对乙方所进行的一切处罚和处理乙方均无异议。
六、乙方承担由其负责向甲方提交的所有材料的法规、规范符合性及由此引发的所有法律后果，甲方的`审核批准并不代表乙方无须承担责任。
七、履行本协议书的过程中，甲方对乙方已处罚款项均不予以退还。
八、协议书的份数：
按分包合同一并处理。
九、有效期
同总分包合同有效期
十、协议书的生效
协议书订立时间：年月日;
本协议书同双方总分包合同一并生效。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
委托代表人：
委托代表人：
日期：__________年__________月__________日
工程施工合同5
甲方：______________
乙方：______________
甲方将______________花园小区______________、______________楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工（油漆另订），内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。
一、承包范围与单价：
1、瓦工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。（注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。）
2、木工承包内容：______________、______________楼的.施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价______________元/m （建筑面积）。
3、钢筋承包内容：______________、______________楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价（建筑面积）。（注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。）
4、架子工承包内容：______________、______________楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价（建筑面积）。
5、水电工承包内容：______________、______________楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。（注：消防、暖通不在承包范围内。）
6、垂直运输：现场配备QTZ60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆______________m，总配电箱一台，二级配电箱二台，_____配电箱十台承包单价______________（建筑面积______________）。
二、甲方职责：
1、甲方按时支付进度款。
2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。
3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。
4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线
三、乙方职责：
1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。
3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。
4、严格按甲方安全科（安全员）的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付______________%材料款，约人民币______________万（以借条为准），待工程结算时从总价中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。（注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。）
3、春节前支付完成工程量的______________%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金______________元，以资_____。
4、工程实体完工支付结算总价的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它：
补充事项：
六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。
本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。
七、签证：
发包人：______________承包人：______________
签章：______________签章：______________
联系电话：______________联系电话：______________
日期：_____________年______月_______日日期：_____________年______月_______日
工程施工合同6
甲方：______________________________________
乙方(施工责任方)：________________________
甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的.稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任
1.甲方责任：
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2.乙方责任：
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。
(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
(8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(9)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
(10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。
(2)质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方
应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方：________________乙方(施工责任方)：______
代表：________________代表：____________________
经办人：______________施工责任人：______________
________年____月____日________年______月______
工程施工合同7
发包人（全称）：____
承包人（全称）：____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
合同工期总日历天数____天
四、质量标准
工程质量标准：符合国家质量验收标准
五、合同价款
金额（大写）：____
一、组成合同的'文件
组成本合同的文件包括：
1.本合同协议书；
2.本合同专用条款；
3.明确双方权利、义务的纪要、协议；
4.本合同通用条款；
5.投标书、招标文件和中标通知书；
6.施工图纸；
7.标准、规范及有关技术文件、技术要求；
8.工程量预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
二、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
三、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
四、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
五、合同生效
合同订立时间：____
合同订立地点：____
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：____（公章）承包人：____（公章）
住所：____住所：____
法定代表人：____法定代表人：____
委托代理人：____委托代理人：____
电话：____电话：____
传真：____传真：____
开户银行：____开户银行：____
帐号：____帐号：____
邮政编码：____邮政编码：____
工商行政管理部门鉴证：____（鉴证章）
经办人：____年____月____日
建设行政管理部门鉴证：____（印章）
经办人：____年____月____日
工程施工合同8
甲方：____________________ (以下简称甲方)
乙方：____________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任
1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流
2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修
1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的`，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：_____
乙方：_____
_____年____月____日
工程施工合同9
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商,甲方将__小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。
一、承包方式：包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。
二、开竣工时间：开工：年__月__日
竣工：年__月__日施工合同补充协议
三、工程内容及造价：
基础工程及地下室：__元
阁楼：__元
平房车库：__元
化粪池：__元(包括池外管道项目)
合计人民币：__(__元)
四、工程质量等级：合格。
五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。
六、承包范围、土建、电气、水暖。
七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。
八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。
九、未尽事宜,双方协商解决。
此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方负责人：
乙方负责人：
__年__月__日
工程施工合同10
发包方：_____________
承包方：_____________
根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。
第一条工程项目
(一)工程名称：_________________
(二)工程地点：_________________
(三)工程内容：_________________
(四)承包范围：_________________
第二条工程造价(预算或概算)人民币：_________________支付方式：_________________
第三条工期
第四条工程质量标准和保修期
第五条双方责任
(一)发包方责任：_________________
(二)承包方责任：_________________
第六条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
住所：_________________住所：_________________
甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________
电话：_________________电话：_________________
传真：_________________传真：________________
邮政编码：_________________邮政编码：_________________
签订地点：_________________签订地点：________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
工程施工合同11
甲方： 乙方：
甲方将________年期间的部分零星维修工程（每次的预算工程造价在20元以内）发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：
一、工程地点：
随甲方指定的施工任务确定，在主____区范围。
二、工程内容：
三、工期：
四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。执行现行国家规范、标准。
六、工程价款和结算方式：以派工单上的`约定为准。
七、付款方式：施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。
双方责任：
（一）、甲方责任：
1、协调工作由甲方负责。
2、按时支付工程款。
（二）、乙方责任：
1、按照双方确定的维修方案，按时完成施工任务；工程保修期________年（如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定），保修期负责无偿保修。
2、按规范要求组织施工；负责对施工人员进行安全教育和监督；采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。
3、乙方全权委托：履行本合同。
八、违约责任：按《民法典》有关规定执行。
九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：
法人代表：
经办人：
乙方：
法人代表：
经办人：
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同12
甲方：
乙方：
甲乙双方为_____________（地点名称）弱电工程施工合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________________
3、工程概况：_________________金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_____________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：_________________约400米金属桥架安装；约_____________米的`管路铺设；约_____________个信息点布线安装；约_____________个机房信息点布线安装；约_____________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_____________年_____________月_____________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：_________________（人民币）_____________元整。
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_____________%的预付款。工程验收合格后一周内付_____________%；余款_____________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_____________省_____________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________________
乙方（签章）：_________________
法定代表或其委托人：_________________
法定代表或其委托人：_________________
地址：_________________
地址：_________________
开户行：_________________
开户行：_________________
帐号：_________________
帐号：_________________
签约时间：_________________年______月______日
签约地点：_________________
工程施工合同13
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况
(一)工程名称：
(二)工程地点：
2、工程承包范围
安全维护及整改
3、合同工期 30天
4、工程造价
工程造价为： 元整
5、质量标准
5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价
7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的.3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
10、违约责任
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
13、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同14
发包方：_____________
承包方：_____________
签约时间：_________________
签约地点：_________________
为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________
二、建筑面积（工程形式）：________________
三、施工地点：_____________
四、工期：_________________
（一）开工：_________________年_____月_____日；
（二）竣工：_________________年_____月_____日；
（三）合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________
六、工程质量标准：______________
七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元；质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的责任义务
（一）发包方的责任义务
1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的'四邻关系及纠纷；
2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
（二）承包方的责任义务
1、按发包方要求及图纸要求进行施工；
2、如期完成施工任务；
3、接受发包方的技术指导和质量标准要求；
4、负责发包方提供料物及设备的保护；
5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
6、承担施工中的一切安全事故责任及费用；
十一、其他
（一）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
（二）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
（三）合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
__年__月__日__年__月__日
工程施工合同15
甲方：
乙方：
为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容：
1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。
2、工程总价： 元(大写 元)。
3、工程工期：自____年____月____日至____年____月____日，工期17天。
4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。
5、工程安全及法规制度
①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。
②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。
③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。
④、爆破人员必须持有机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。
⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的`各种税费。
⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承担。
6、工程结算及支付
①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款的60%。
②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。
7、其它：
①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。
②、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。
③、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。
④、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。
8、附件：施工图纸及及材料供应。
8.1、合同签字后，由建设单位提供图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收，所有材料运输和保管，甲方不承担任何费用，对进场的材料应按照规范要求分批抽检，合格后方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。
甲方：
法定代表：
乙方：
法定代表：
____年____月____日____年____月____日
【工程施工合同】相关文章：
工程施工合同06-29
桩基工程施工合同04-08
项目工程施工合同04-06
拆除工程施工合同04-06
展览工程施工合同04-06
道路工程施工合同04-07
城市工程施工合同04-05
建造工程施工合同04-05
解除工程施工合同04-21
标准工程施工合同04-19