现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>安装合同

安装合同

时间:2023-09-12 10:48:37 合同范本 我要投稿

安装合同[常用9篇]

  现今社会公众的法律意识不断增强,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家收集的安装合同10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

安装合同[常用9篇]

安装合同 篇1

  甲方:乙方:

  甲方在____省____市同合乡干石山村7组宅基地自建房屋一栋,由乙方承包施工。甲乙双方按照《民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经甲乙双方协商同意,特签订如下合同:

  一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的'材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、脚手架用材、跳板、码钉及生产生活用具等。

  二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、后向墙面粉水泥砂浆、下水管道、落水管等;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。

  三、承包价格房屋建筑总面积平方米,每平方米按元计算。女儿墙按每米元计算,包括水泥砂浆抹面。

  四、付款方式主体结构工程完工,甲方应向乙方支付工程款的%,即(金额大写):元;待工程完工后,经甲方验收合格,于____日内付清工程的余下款项。

  五、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

  六、质量要求施工中,乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方的要求进行施工。主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理。

  七、安全问题文明施工,工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。

  八、工期要求主体工程工期为天,从签订合同之日起计算,乙方必须在________年____月____日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。

  九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  本合同自________年____月____日签定之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):

  _________________年____月____日

  ________年____月____日

安装合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规,就甲方委托乙方制作安装广告牌的有关事宜达成如下协议,供双方共同遵守:

  第一条 制作概况

  1.工程名称:喷塑铁皮字

  2.广告牌规格:

  (1)0.8厚的镀锌喷塑铁皮字

  (2)标志字母共8个、R、4个大字、27个小字

  1.63X1.63X3+1.32X1.32X5+0.35+4+0.45X27=33.21平方米

  第二条 安装要求

  安装地点:

  施工要求:按照甲方提供给甲方的`设计图案施工。

  第三条 工程造价及支付方式

  1.合同总价款共计人民币7000.00元整(大写:柒仟元整)。

  2.合同生效后,乙方可在甲方广告牌地基制作过程全部完工后一至三天全部一次性付清给乙方广告牌总体款人民币7000.00元整(大写:柒仟元整)。

  第四条 工程期限

  施工日期自20xx年3月12日至20xx年3月26日。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风),工期相应顺延。

  第五条 双方权利、义务

  乙方:

  1. 协助、配合甲方的各项工作。

  4、在施工中,因乙方原因造成停工、误时及工人中途往返费用,由乙方负担。 甲方:

  1、

  2、 协调解决施工中出现的问题,保质保量的完成工程, 施工期间如发生人身伤亡及其他安全事故均与甲方无关,由乙方自己承

  担。

  3、 乙方应保证广告牌使用3—5年,抗风力10级(风力以当地气象局报道

  为准)。

  4、 保修期满后,双方另签维修协议进行维修。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效益,自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜另行协商。如产生纠纷,应本着互谅互让的原则协商原则协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。

  甲方:乙方:

  住址:住址:

  年 月 日

安装合同 篇3

  发包方(甲方):_________

  注册地址:_________

  法定代表人:_________

  委托代理人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  邮政编码:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  承包方(乙方):_________

  注册地址:_________

  单位地址:_________

  法定代表人:_________

  委托代理人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  邮政编码:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  甲、乙双方经对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程的施工协商一致,签订本分包合同,以资共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.1 综合情况:

  1.1.1 工程名称:烧结机工程--烧结冷却等系统(a标段)的建安工程。

  1.1.2 工程地点:_________

  1.1.3 项目业主:_________

  1.1.4 施工内容和范围:

  (1)包括烧结冷却室、机头电除尘、主抽风机室及控制室、电气楼、设备组装平台、循环水泵站及水池、混合加水泵站、、机电设备安装、材料采购、给排水、通风除尘、压气等工程施工。

  (2)全厂电气、自动化仪表、计算机、通讯工程(下称"三电"工程)的施工。

  (3)全厂室外氮气、压缩空气、蒸汽、室外煤气、天然气管道、区域内除尘管网(室外)的施工。

  (4)上述车间和全厂三电工程的单机试车、空负荷联动试车,并配合业主进行热负荷联动试车。

  1.1.5 上述施工内容和范围与其他乙方的主要的交接点为:_________。场区管网等其他未予明确的交接点,待施工图设计完成之后由甲方具体指定。所有甲方另行外委安装的设备基础的二次灌浆由此子项土建结构施工方负责。甲方另行分包的设备安装工程与乙方的交接点由甲方指定。

  1.1.6 具体分包的工程内容按甲方提供的施工图纸和相关的指令确定。

  1.1.7 如乙方的工作确实达不到合同要求,甲方有权随时与其他施工单位商订合同,指定其进场施工发包方尚未指定或分承包尚未完成的项目和内容。乙方不得阻饶、刁难或拆除属于该施工单位的设施和装备。

  1.1.8 施工中甲方另行委托、不属于乙方施工的内容,其与乙方相关的调试及配合仍由乙方负责。

  1.1.9 本总承包工程有多家分包单位,具体施工中存在的相互协作配合的问题由乙方与对方协商解决,如仍有问题,由甲方共同协调解决。

  1.2 工程质量和安全:

  1.2.1 工程所用材料、构件必须满足国家及行业现行质量检验标准,建筑安装工程质量必须达到国家及行业现行质量验评标准,环保监测指标应符合《建设项目环境保护及设施验收监测技术要求》(国环发(XX)38)要求。

  1.2.2 未达到国家和冶金行业质量标准,由乙方负责整改,由此造成的工期拖延和费用增加由乙方负责;工程质量没有达到国家和冶金行业质量标准,甲方拒付建安工程质量保证金。

  1.2.3 乙方全面负责工程施工中的安全问题,承诺本工程因乙方原因发生的死亡重伤、重大火灾、重大设备事故为零,千人负伤率1/1000以下。若出现乙方施工范围内的安全事故,由乙方承担全部的责任和费用。

  1.3 工程工期:

  1.3.1 本合同工程内容总工期为日历工期_________天。_________年_________月_________日,乙方必须开工,至_________年_________月_________日完成空负荷联动试车并达到合格。本合同总工期中包含为配合其他各方面的正常工程所需要的必要的时间。

  1.3.2 主要工期须达到以下控制点及部分需提前完成的内容的工期:

  (1)_________年_________月_________日前完成所有子项的基础工程施工。

  (2)_________年_________月_________日前完成土建主体工程施工。

  (3)_________年_________月_________日开始设备安装。

  (4)_________年_________月_________日前完成全部建筑安装工程施工,_________月_________日开始单机试车。

  (5)_________年_________月_________日前开始空负荷联动试车。

  (6)_________年_________月_________日前开始热负荷联动试车。

  1.3.3 上述工期除甲方责任造成的重大拖延可以顺延外,不再因任何因素进行调整。如甲方为保证总工期,要求乙方施工提前完成,乙方应按甲方要求进行赶工,并且不因此而增加费用。

  1.3.4 因乙方原因延误关键线路关键工程完工时间:与网络计划确定的完工时间比较,每延误一周的误期损害赔偿费为延误部分价格的千分之一,在合同履行期,若分承包人采取有效措施追赶回拖延的工期,甲方将已扣的工期延误补偿补发给乙方。

  1.3.5 因乙方原因延误完工、竣工时间:与合同规定的完工、竣工时间比较误期超出一周后第一周的误期赔偿费罚款相当于合同总价的千分之一,以后每延误一周误期损失赔偿费为合同总价的千分之一点五。

  1.4 工程价款:

  1.4.1 工程计价项目清单的综合说明(见合同附件一);

  1.4.2 土建工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单(见合同附件二及附表一);

  1.4.3 安装工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单(见合同附件三及附表二);

  1.4.4 综合系数计价基础和综合系数(见合同附件四)。

  第二条 合同文件及解释顺序

  2.1 构成本合同的文件可视为是能互作说明和解释的,其组成和解释的优先次序如下:

  2.1.1 本合同书;

  2.1.2 双方协商同意的变更和洽商的纪要、协议;

  2.1.3 招标文件;

  2.1.4 图纸;

  2.1.5 工程规范;

  2.1.6 投标文件;

  2.1.7 其他有关文件。

  2.2 乙方应在现场保存一套完整的合同文件、施工文件、图纸、变更通知单、呈送或发出的其他往来文书以及工程规范文件。甲方有权在所有适当的时间使用上述文件。

  2.3 不论在何种场合,双方按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书时,上述往来文书均应采用书面形式,且不得无故扣押或拖延。由甲方发给乙方的所有证书,通知或书面指令,以及由乙方发给甲方的所有通知,均应派人面交签收并取得书面收据。

  第三条 工程规范和图纸

  3.1 工程规范:

  3.1.1 本工程实施过程中,项目业主和甲方将按国家现行施工及验收规范对承包单位进行监督和验收,本工程要求满足设计和验收的标准要求。

  3.1.2 对按国家现行施工及验收规范进行施工须发生的工程内容,均已考虑在按工程实体计算的综合单价和综合系数的合同价款中。工程实施中不因承包单位按验收规范施工而额外增加费用。

  3.1.3 本工程的合同要求、设计、项目业主和甲方对乙方发出的指令的实际情况(这种实际情况的要求一般不应高于验收标准的要求)与验收规范不一致时,按实际情况执行,并且不调整工程投资。

  1.4 本工程的设备和建安工程的划分以冶金行业规定,即(1992)冶建文字第241号关于《冶金建设工程设备技术与材料划分规定》为基础,具体以甲方的施工图设计为准。

  3.2 图纸:

  3.2.1 本工程由甲方进行设计。甲方设计和提供的图纸、资料和变更等经项目业主认可后,交乙方4份作为施工的依据(竣工图3份由甲方在办理竣工时交乙方),乙方应严格按其进行施工。上述文件多于4份的,由乙方自费复制。

  3.2.2 设计中注明的国家和地区颁布的标准图、标准设计,由乙方自备。

  3.2.3 本工程的设计图纸由甲方根据对各分包单项工程的指定而及时分发。

  3.2.4 本项目的初步设计总平面图、建筑物一览表和工艺建筑物系统总平断面图仅作为乙方投标时的参考资料,不因其与施工图存在差异而对合同价款产生任何影响。

  3.2.5 凡属于本合同范围内的工作(包括设计变更等内容),不论何种情况乙方均不得以任何理由拒绝施工或以拒绝施工来要求调整综合单价和综合系数。

  3.3 设计变更:

  3.3.1 设计变更:指相对于本合同的施工图所发生的设计变更。

  3.3.2 变更权:在本合同有效期内,甲方可通过直接下指令或要求乙方提交建议书的方式提出变更。没有甲方的指令或乙方提交的建议书未经甲方核准,乙方不得对本工程作任何更改和改变。

  3.3.3 甲方的设计变更乙方应立即执行。设计变更引起的工程量变化按本合同规定予以计算,但综合系数和综合单价及工期均不因设计变更而变化。

  第四条 甲方的责任

  4.1 成立工程组织机构,委托甲方代表履行本合同规定的职责。

  4.2 负责项目总体管理和组织协调工作,负责组织工程开工会、工程例会。

  4.3 平衡资金,按合同规定时间,审核工程进度报表,拨付工程款。

  4.4 全厂需安装的生产设备由甲方提供。甲方对设备的制造质量负责。

  4.5 提供施工图、设计变更等施工文件4份,竣工图3份,及相应的设计施工服务。

  4.6 提供乙方进入和使用现场的权利。但是,此类进入和使用权不为乙方所独享。

  4.7 负责办理乙方营业税及附加代扣代缴事宜。

  4.8 负责组织对乙方工程的验收和交工。

  第五条 乙方的责任

  5.1 由乙方完成的工程,应完全与本合同一致、并符合本合同所明确的工程设计意图。本工程应包括为满足甲方要求所必需的或本合同隐含的以及由乙方义务而产生的任何工程,还应包括本合同虽未言及、但可以推断出对本工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程。本工程施工、竣工以及修补缺陷所需要的所有工人、工程设备、材料、临时工程及其他所有物资,不管是临时性的还是永久性的,均应由乙方提供,费用由责任方承担。乙方在开始施工之前,应清楚甲方要求。乙方应将发现的施工图纸要求中存在的不完整或其他缺点通知甲方,甲方在收到此通知后,应决定是否更正,并向乙方发出相应的通知。不管是否已经甲方批准或同意,乙方应对现场全部作业、所有施工方法与全部工程的完整性、稳定性和安全性承担施工责任。

  5.2 乙方承诺:

  5.2.1 本项目为_________重点施工管理项目,成立公司级项目管理部并委派副总级领导担任指挥长,负责项目的配制和总体管理工作。

  5.2.2 委派优秀项目经理_________任烧结项目部项目经理。

  5.2.3 项目经理有职、有权,能够保证材料、设备的供应,工人有正常收入。不挪用款项去干其他项目。

  5.2.4 施工过程中绝对不会因任何问题,未经甲方同意而停工。

  5.2.5 对承担的项目将全部自行组织施工,不转包。

  5.2.6 若因乙方原因达不到合同承诺的工期和品质,愿接受合同中明确的处罚,承担业主对甲方相应的有关经济责任。

  5.2.7 乙方愿意设立大型砼搅拌站,并在满足自营的前题下,满足兄弟施工单位的需要。如兄弟施工单位需要乙方提供砼,其价格与韶钢地区商品砼基本一致,可以参照_________建设的内部结算办法,税金、与规费由总包方协调。

  5.2.8 乙方将维护甲方与业主的权威性,服从指挥,听众安排,与其他参建承包商团结协作,顾全大局。积极主动地作好自己的工作,将在甲方的领导下,保证整个项目建设平稳、有序、协调地发展。

  5.2.9 施工过程中_________,会经常到工地主动征求甲方及业主的意见,督导兑现对甲方与业主的承诺。

  5.2.10 乙方将在现场设立专用帐户,做到专款专用,允许甲方随时查询。若挪作它用,乙方将接受甲方对挪用资金额度的双倍罚款。

  5.3 乙方应负责工程范围内与其他方面的协调和正确施工,特别是_________工程。乙方应根据甲方要求,为本工程相关的其他承包单位从事其工作提供施工场地和水、电、气等方面应有的方便。乙方必须服从甲方从整体上对工程各个方面的协调和管理,积极配合工程其他方面的各项工作。

  5.4 乙方应根据甲方给定的原点、基准线和基准标高来放线、定位、测量。对由乙方原因造成的工程位置、标高、尺寸或定位方面存在的差错,乙方应自费加以纠正。

  5.5 乙方应对其自行取得的现场水文及地下情况等基础资料的解释负责。

  5.6 乙方应自行负责解决施工所需生产、生活大临设施(经甲方批准搭设)。乙方应被视为已确认,他所选用的进场道路是合适的、可供使用的。乙方应负责进场道路的养护,应提供他认为对引导其职员、工人及其他承包单位进场所必需的路标或方向标志。乙方应得到使用上述进场道路、路标和方向标志可能需要的、有关当局的许可。对于上述进场道路是否合适、是否可供使用,甲方不予保证。

  5.7 乙方在投标文件中已按招标文件第二章的要求提交了施工组织设计和工程进度计划,并进行了投标文件的澄清。在开工后10天内,乙方应按甲方对上述文件的审定意见和施工图纸,正式提交一式5份的施工组织设计和工程进度计划。本工程进度计划的编制应采用排序网络技术,标出最早开始、最迟开始、最早结束、最迟结束的日期。每次当甲方提出要求时,乙方均应以书面形式,提供一份为本工程的实施拟采用的工作安排与方法的总说明,供其查阅。在未通知甲方的情况下,乙方不得对施工组织设计、工程进度计划或上述工作安排与方法,作重大改动。若工程实际进度与本进度计划不符,甲方可指令乙方修改进度计划,并说明为在规定工期内竣工所需修改的内容。

  5.8 乙方应提供为完成本工程所需要的有关乙方设备。所有乙方设备,一旦运抵现场,都应被视作为本工程专用。

  5.9 乙方在其进场安排及现场作业过程中,应遵守国家现行的安全规范和业主的安全规章、条例,自现场开工至甲方接收本工程。乙方应提供:

  5.9.1 本工程的照明、保卫及看守;

  5.9.2 可能为毗连地段的所有人和占用人、公众或其他人员的便利和安全所需要的临时道路、人行道、警卫。

  5.10 乙方应采取各种适当措施,保护现场内外的环境,限制由其施工作业引起的污染及其他后果所造成的、对人员或财产的损害或滋扰。乙方应保证,在本合同有效期内,从现场排出的废气、地面排水及污水,不超过项目业主规定的排放标准以及法律规定的排放标准。

  5.11 因工程需要,乙方有权使用现场能提供的电、水、煤气及其他公共设施。乙方应按项目业主规定的价格付费给项目业主。施工用水、用电按项目业主确认的价格计算,其中施工用水_________元/吨计取,施工用电按_________元/kwh计取。乙方应提供为使用上述公共设施及测定耗用量所需的仪表,并承担相应的风险与费用。

  5.12 在本工程施工期间,乙方应保持现场没有不必要的障碍物,应妥善存放和处置乙方设备或多余材料。乙方应及时从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程,否则,甲方有权进行处置而无需征得乙方同意。接收证书一经签发,乙方就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中,清除并运走所有乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。乙方应使该部分现场与工程保持清洁和安全,使甲方感到满意。若乙方未按上述要求运走所有剩下的乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程,甲方可将上述物资出售或另作处理,有关费用由乙方承担。

  5.13 乙方应遵守国家有关劳动保护方面的法律,不因这些方面的原因影响到工程的进度和质量。

  5.14 乙方应将其各项作业限制在现场经甲方同意作为其作业范围的作业区域内。乙方应采取一切必要的预防措施,保证其人员与设备均处在上述作业区域范围之内,避免并禁止其人员与设备侵占邻地。

  5.15 乙方在撤消对乙方代表和现场主要管理人员的任命时,应事先与甲方协商。

  5.16 原则上不允许乙方自行更换项目经理,如遇特殊情况须更换时,应委托同等资质人替换,报甲方批准后方可更换,同时交纳更换项目经理人员费_________万元。

  5.17 乙方应使用工作认真和具有相应资格的、在其各自行业或职业方面有熟练技能和经验的人员。甲方可要求乙方撤换(或促使撤换)在本工程工作的、甲方认为有下列行为之一的人员,包括乙方代表:

  5.17.1 工作中经常出差错;

  5.17.2 无能力履行其职责或玩忽职守;

  5.17.3 不遵行本合同的规定;

  5.17.4 坚持有害于安全、健康或环保的行为。

  5.18 乙方应随时采取各种合理的预防措施,防止其职工或职工内部发生非法行为或扰乱社会治安的行为,并维持好治安、防止上述行为殃及本工程附近的人员和财产。

  5.19 乙方必须由一级项目部组织工程施工,除部分土建工程劳务经过甲方许可之后可以进行外包之外,不得再将工程整体或部分分包或转包给其他方。甲方一经确认乙方出现未经许可的分包或转包的情况,即可采取限期改正、罚款等方式予以纠正。如乙方不能按甲方的要求进行及时的整改,甲方将有权终止合同。由此造成的工期和费用的损失全部由乙方承担。

  5.20 在工程现场发掘出化石、有价值的文物等,乙方应立即采取适当的预防措施予以保护,并通知甲方和项目业主。

  5.21 乙方应负责办理施工许可证及进场施工所需进出厂、安全、防火、保卫、暂住、计划生育、爆破等一切手续并承担其费用。对于工程弃土按照_________执行。

  5.22 乙方应负责处理施工中与韶钢内部水、电、汽、路等各类交接,承担施工现场积水、降水并按甲方指定地点的外排,并承担其费用。

  5.23 乙方应负责做好施工现场地下管线的保护工作,不得危害邻近建、构筑物,若发生费用另行商定。

  5.24 甲方提供的需安装生产设备运抵现场后,乙方负责卸车、转运、清洗、保管等工作,费用已包含在安装综合单价内。乙方应与甲方共同清点,然后移交乙方管理。

  5.25 乙方应负责工程交工,并提供完整的竣工资料和竣工图各3套。在项目业主甲方要求的时间之内完成竣工资料移交,每推迟1个月,扣减工程款_________万元。

  5.26 工程付款未按合同要求办理,乙方享有催告权利。

  5.27 确属甲方工作人员,采取不正当手段有意刁难乙方事宜,乙方享有建议更换甲方工作人员的权利。

  5.28 乙方应按照业主的规定,与业主签订《安全管理协议书》,并按协议书规定向业主缴交安全履约保证金。

  5.29 乙方应自行安排从当地或其他地方雇佣所有职员和劳工,并负责他们的报酬、住房、膳食和交通。所付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于其从事工作地区同类工商业现行标准和条件。如果没有现成的标准或条件可以适用,给付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于从事类似工作的工商业业主所付的一般工资标准及遵守的劳动条件。乙方应遵守所适应于其雇员的相关的劳动法,向他们合理支付以及保障他们享有法律规定的所有权利。要求其全体雇员遵守与安全工作有关的所有适用的法律和规章。

  第六条 工程质量的监督与检查

  6.1 本工程业主委托监理公司负责对施工进行质量检查,乙方应接受项目业主、监理公司和甲方的质量监督检查。

  6.2 工程施工中,项目业主和甲方享有对工程进度、质量和其他方面的监督与检查的权利。甲方可根据工程实际情况发出有关设计变更和指令,或根据乙方施工情况作出停工、整改直至终止合同的决定,除非按自然法则不能实施,乙方均应严格执行。

  6.3 乙方应建立一套质量保证体系,以证明其能遵行本合同的各项要求。遵循该质量保证体系并不免除乙方所承担的职责、义务和责任。分包方在任一单位工程开工前10天应向发包方提交该单位工程的施工组织设计(或方案)材质证明书、实验报告、特殊工种上岗证(复印件)混凝土、砂浆配合等通知书,并填写报验单,由发包方报监理和业主。在每一个施工阶段开始之前,乙方应将所有程序和执行文件的详细情况提交甲方,供其查阅。在向甲方提交上述任何一种文件时,应附上经签字的、该文件的质量说明。甲方有权对质量保证体系的任何方面进行审核,并有权要求采取纠正措施。

  6.4 建成本工程所需要的工程材料,除甲方要求另行委托外,均应由乙方负责采购。对没有合格证明的原材料、半成品、设备等,甲方有权通知乙方停止使用。

  6.5 分包方采购主要的建筑、安装材料,须得到总承包方对其供应商的资格的认定。

  6.6 项目业主(或当地质检部门)提出,砼搅拌及输送一定要在现场设置大型砼搅拌站或使用商品砼,并泵送至浇注点,乙方应遵照执行,并且由此可能发生的相对于现场搅拌砼的差价已含在综合单价和综合系数之中,不另调整。

  6.7 甲方有权参与按规范规定对工程和材料的质量进行检验、检查或试验,乙方应向甲方提供条件,在现场或其他工作地对工程和材料进行检验、检查、测量或试验费用由乙方承担。

  6.8 当已施工的工程准备覆盖或掩蔽之前,乙方应及时通知甲方。甲方会同主代表及时进行检验、检查、测量或试验,不得无故拖延;或通知乙方说明无需进行上述工作。如果乙方未按上述要求发出通知,那么,当甲方提出要求时,乙方就应除去上述工程上的覆盖物,随后再将其恢复原状,费用由乙方承担。

  6.9 如果甲方在施工规范之外还要求进行其他试验,那么,乙方应负责提供为进行上述试验所必需的所有文件和其他资料,还应提供为有效进行上述试验所需要的工人、材料、电力、燃料、试验用品、试验器械和仪器、仪表等。试验合格,费用由甲方承担;否则,由乙方承担。

  6.10 如果甲方根据检验、检查或试验结果判定,某工程或材料质量不合格,那么,甲方可拒收上述工程或材料,同时应立即通知乙方,并说明拒收的理由。乙方则应立即修复缺陷,并保证上述被拒收的项目符合本合同规定。如果甲方要求对上述工程或材料质量重新进行试验,那么,这些试验应按其原试验条件进行,若重新试验合格,费用由甲方承担;否则,由乙方承担。

  6.11 自各项工程和材料运抵现场,且已取得与有关工程和材料的价款相等的付款时,其财产权均应为甲方所有。

  6.12 工程竣工后,由甲方会同业主、监理、乙方对工程质量进行验收评定,由乙方将结果及有关竣工资料送甲方审核交业主存档。

  6.13 建筑原材料、半成品的抽检测试报告,应由有相应资质的质量检验中心或监督站提供。

  6.14 发生重大质量事故,乙方应在24小时内书面通知甲方,并及时组织质量事故调查分析,提出处理意见,并报有关部门备案。

  第七条 工程验收与保修

  7.1 竣工验收以施工图纸、说明书、设计变更、国家和冶金行业颁发的施工验收规范和质量标准为依据。

  7.2 竣工验收:

  7.2.1 乙方全部或部分工程施工完成后,负责组织单机试车及无负荷联动试车。试车合格后三方签署《无负荷联动试车合格证书》。

  7.2.2 项目业主负责组织负荷联动试车,甲方和乙方共同参加。乙方负责提供开车操作服务。试车过程中,如出现施工等属于乙方的问题,由乙方处理并承担其费用。负荷联动试车合格后,项目业主、甲方和乙方共同签署《负荷联动试车合格证书》。

  7.2.3 工程全部或部分具备了竣工验收的条件,乙方按国家工程竣工的有关规定,会同甲方一起向项目业主提供三套完整的竣工资料和竣工验收报告,并在三个月之内提供三套竣工图。项目业主在收到竣工验收报告后及时组织有关部门验收,并在验收后给予批准或提出修改意见,乙方按要求进行修改。修改合格后,甲方进行验收。验收后签署履约合格证,批准竣工验收报告,工程即已验收合格。

  7.3 工程保修期从竣工验收合格算起,按国务院第279号令第四十条规定执行。

  7.4 保修期内如因施工质量造成事故,乙方负责修理并承担其费用。

  第八条 工程费用支付

  8.1 合同签订30天内,乙方人员、机具进驻施工现场并正式开工以后,甲方支付乙方工程预付款_________万元。从甲方支付乙方全部款项达到一定额度(50%左右)的当月起,甲方按平均额度分三个月从乙方进度款中扣回工程预付款。

  8.2 工程开工起,乙方应按合同的工程计价项目清单,编制工程预算书一式3份送交甲方审核,乙方应积极配合甲方的审核工作,审定的工程预算作为工程支付和工程结算的基础。乙方应按审定的工程预算编制每月一次的进度报告,一式3份,每月25日前提交给甲方。每一份进度报告应包括:

  8.2.1 甲方施工管理人员对工程质量和进度的签认单;

  8.2.2 施工的形象进展情况的报告(包括图表及详细说明、现场人员及乙方的设备记录、质量保证文件、材料的检验证明);

  8.2.3 按施工图和合同价计算方法计算的本段工程投资计量表;

  8.2.4 支付申请表。

  8.3 甲方在下一个月15日前审定乙方报表,签发工程款支付证书并付款。乙方应积极配合甲方的审核工作。

  8.4 甲方审定的每月工程投资中的15%为预留质保金,在每期工程款支付证书中扣除。工程竣工验收合格前,甲方支付到结算总价款的85%。待工程竣工验收合格且热负荷试车通过后满三个月,一周内支付10%。质保期满后,一周内付清结算部分质保金余额5%。

  8.5 工程竣工验收合格后3个月内,双方办理竣工结算。

  8.6 在保修期内,因乙方质量原因造成质量问题,乙方无偿保修。

  8.7 出现乙方未达到施工计划、质量要求或不按甲方指令进行施工等情况,甲方有权单方面调整上述付款计划。

  8.8 乙方营业税及附加由甲方在每笔付款中代扣代缴,甲方应向乙方提供完税证明。

  8.9 奖励和处罚:

  8.9.1 奖励:根据乙方施工完成情况,甲方可能对感到满意的工程内容酌情给予一定的奖励。

  8.9.2 处罚:由于乙方不按合同执行,或以各种理由不完成分包工程内容的,甲方可按其对工程实际影响的范围和内容,处以两倍的罚款。

  8.9.3 奖励和处罚的费用在下一个月工程的工程付款中进行支付。

  第九条 不可抗力

  9.1 不可抗力认定标准:按国家或省主管部门有关规定。

  9.2 不可抗力发生,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况。

  第十条 履约担保

  10.1 乙方应在合同签定后6天内,向甲方提供由其银行出具的履约担保函。

  第十一条 争议

  11.1 发生争议由双方协商解决。

  11.2 如发生诉讼,应由工程所在地人民法院受理。

  第十二条 合同生效与终止

  12.1 本合同自双方签字、盖章后生效。

  12.2 在项目业主和甲方确认乙方无法按本合同工期、质量要求完成本项目的情况下,项目业主和甲方有权终止本合同,由此引起的损失由乙方承担。

  12.3 本合同自工程完全交工之日起,除8.4条有效外,其他条款即告终止。

  12.4 甲方支付完全部工程款后,有关保修条款自行终止。

  12.5 本合同未尽事宜,双方协商解决。

  12.6 本合同正本两份,由甲乙双方分别保存;副本12份,甲乙双方各6份。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  甲方代表:_________ 乙方代表:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

  附件

  附件一工程计价项目清单的综合说明

  1.工程计价项目清单应与合同条件及格式等文件一起使用。

  2.本综合说明与工程计价清单一起使用,两者互为说明,共同构成本合同的工程价款计算文件。

  3.对乙方的结算和付款以按施工图实际完成的工程量为依据,以实际工程量乘以合同价得出实际工程投资。

  4.工程计价项目清单为固定价,它不因工程各种因素实际情况的变化而调整。

  5.乙方确认,对现场情况已有了充分的了解和把握,对施工中可能出现的各种问题及措施已有了充分的预计,并已将这些因素考虑到投标报价中。

  6.乙方确认,对现场情况和工程内容及其总图布置,对大型烧结工程情况、特点、难易程度、工期要求已有了充分的了解和把握,对综合单价和综合系数中综合的工程内容已有了充分的预计,并已将这些因素考虑到投标报价中。

  7.工程实施中,各工程项目按确定的合同价套价,相近项目按相近的合同价套用,合同价中视为已包含了相近项目之间的差异可能带来的费用风险。

  8.本工程计价项目清单分为土建工程和安装工程(指机电设备和材料安装工程、管道安装工程、保温工程、电力、仪表、计算机、通讯工程等安装工程)两大部分。土建工程和安装工程均分为按固定综合单价、按定额取综合系数、按工程实际成本加规费和税金三种计价方式。三种计价方式之间的优先使用关系为:

  8.1 按固定综合单价计价方式:综合单价项目中所包括的项目均按其套用。

  8.2 按定额取综合系数计价方式:综合单价项目中未包括的项目,土建、装饰工程按_________套用,然后取综合系数的方式计算。套用上述各定额时,仅计算(人工+材料+机械)定额直接费部分,_________省建筑、装饰、安装定额中的"管理费"部分应包含在综合系数的报价中,不另计算。

  8.3 工程实施中,如确实出现上述两种方式均不能套用的情况(这种情况由甲方确认),则土建和安装工程均按照下列原则进行计算:采用甲方确认的工程实际施工需要的人工、材料、机械台班实物消耗量和相应的价格来计算工程实际成本,然后按_________的规定计取规费和正常的税金的方式来确定工程投资。其中人工单价、材料价格按_________市建设工程造价管理站颁布的现行最近的建筑、安装、市政工程材料市场信息价格,机械台班价格按《_________的价格执行,不足部分经甲方询价确定。

  9.按上述三种计价方式计算的工程投资均已包括:

  9.1 全部的定额直接费、其他直接费、现场管理费、临时设施费、企业管理费、财务费用、环境保护措施费、安全文明施工措施费、夜间施工费、二次搬运费、混凝土及钢筋混凝土摸板及支架、脚手架、已完工程及设备保护费、施工排水降水费、工程保险保修费、赶工措施费、预算包干费、劳动保险费、建筑垃圾外运费、利润、所有规费、各种地方税费、钢结构详图设计费、按规定计算的施工规费、定额管理费、税金。

  9.2 工程建设的全过程中人工、材料、机械台班的市场价格可能发生的变化。

  9.3 设备或由甲方代购的主材到现场时的吊卸、转运、出库,开箱清点、验收、清洗、保管直至运到施工现场。

  9.4 工程地质条件变化、外部条件变化等各种不可预见因素的变化。

  9.5 除本条中第10.款规定之外的施工中需使用大型机械时的进出场费、安拆费及使用台班费;因场地不佳,有障碍物、沟、坑等所引起的设备、材料、机具等增加的搬运、装拆工作;为运输设备和器材而铺设的矿渣、砂、石、路基箱等;基础施工所需固定螺栓架;现浇砼的泵送;以及其他必要的'施工措施所发生的费用。除双方在合同价中另有约定之外,不再计取任何施工措施费。

  9.6 由于工程不同而导致价差、人工、材料、机械消耗量可能发生变化的内容。

  9.7 由于业主(或当地质检部门)提出,砼的搅拌及输送一定要在现场设置大型砼搅拌站或使用商品砼,并泵送至浇注点,可能发生的相对于现场搅拌砼的差价。

  9.8 可能发生的政策性调整和特殊的地方收费。

  9.9 工期、业主特殊要求、设计、安全及各种原因造成损失等其他方面的所有风险和责任。

  9.10 垂直运输费已包含在相应各综合单价中,不再单独计取。

  9.11 按本招标文件其他条款应包含的内容。

  10.在土建工程和安装工程中允许另行计算的施工措施费用包括:

  10.1 按合理施工组织设计,经甲方审批的大于30吨的施工吊装机械,与原合同单价中施工吊装机械的差价;

  10.2 按合理施工组织设计,经甲方审批的塔吊进出场费、安拆费及基础固定费用。

  此外,其他施工措施均包含在综合单价和综合系数的报价之中,不另计算。

  11.实际发生采用特殊材料的价格由甲方在工程实施中询价确定。

  12.计算工程投资时,如出现材料价差,其价差部分仅计正常的税金,不再计算其他费用。

  13.合同价在实际使用中如出现疑问,以甲方解释为准。

  14.综合单价项目中包括的项目不代表其是或者不是乙方施工的内容,具体按甲方提供的施工图纸和相关的指令施工。甲方将合同范围内的部分建筑物及设备安装等部分建安工作委托给甲方指定的其他单位进行施工时,本合同中的综合单价不调整,也不另计施工配合费及综合管理费。

  15.乙方不按合同执行,或以各种理由不完成分包工程内容的,甲方可按其对工程实际影响的范围和内容,处以两倍的罚款。

  16.乙方采购主要的土建、安装材料,须得到甲方对其供应商的资格的认定。本项目的业主以固定价格供应部分钢材,其价格按附件七。这部分材料供应乙方应提前15日报送采购计划,经甲方审批后按进度由乙方在业主处采购,每笔采购价款甲方另收5%的采购管理费用。其采购价款和采购管理费用按工程款支付的进度在工程款支付中予以扣除。在工程结算中,将这部分材料采购价款一并冲抵。

  17.甲方提供的设备如存在运输变形等非技术性制作缺陷,乙方应同意接受处理。每台设备的处理费用不超过_________元,乙方不计取处理费,超过本额度的,按经过验证的人工、材料、机具动力的消耗量计算,然后计取规费和营业税及附加。

  附件二土建工程计价方式和综合单价说明

  1.工程量:以施工图设计、设计变更和现场签证为依据,工程量按附表该综合单价子目的工程量计算规则计算。

  2.综合单价计价方式:

  2.1 综合说明:

  2.1.1 土建工程综合单价子目的工作内容,按_________省相关定额的各单价子目项说明(含定额解释)中包括和未包括的工作内容,即包括满足设计要求的该子目及与其相关的全部施工工序。

  2.1.2 除另有说明可以调整外,本综合单价不再进行调整。

  2.2 土建工程综合单价子目清单详见附表一。

  2.3 计算程序:土建工程造价=∑(工程量×综合单价)

  3.综合系数计价方式:工程实施中,如确实出现不能按综合单价套用的情况(这种情况由甲方确认),则按照下列原则进行计算:

  3.1 工程量:以施工图设计、设计变更和现场签证为依据进行计算。

  3.2 定额:原则上按土建工程按_________的(人工+材料+机械)定额直接费为依据计算,计取本次附件四所报的综合系数。

  3.3 综合系数:按附件四的规定计取。

  3.4 计算程序:土建工程造价=工程量×(人工+材料+机械)定额直接费基价×综合系数。

  4.上述两种计价方式的几项调整说明:

  4.1 施工图设计中的砂浆配合比及砼强度等级和子目工程内容与综合单价取定不相符时,按_________中的相应配合比及强度等级计算后调整差价,然后计取综合系数。

  4.2 钢材的材质差,可按设计采用的钢材材质与本次钢材取定材质q235b(注明除外)进行比价,以本次报价后所确定的差价进行补差,然后计取综合系数。

  4.3 以单位工程(如整个配料室土建工程)为核算对象的施工图设计钢筋含量超出本扩大综合单价规定含量的±10%的部分可进行调整,≤±10%者不进行调整。可以调整的差价部分计取综合系数。如合同的一方提出对某个单位工程的钢筋用量进行核算,其应提供规范的钢筋用量计算书。对其的核算在单位工程其他结算审定完成之后进行。这期间不对工程支付进行任何调整,合同双方均不得因此影响工程的顺利进行。

  4.4 凡建筑物檐高在20m以上者,按综合单价中的超高建筑物增加费的相应子目计取。但其超高脚手架的搭拆、垂直运输机械等不另计。

  5.特殊情况的计价方式:工程实施中,如确实出现上述两种方式均不能套用的情况(这种情况由甲方确认),按照下列原则进行计算:

  5.1 工程量:经甲方确认的施工需要的人工、材料、机械台班实物消耗量。

  5.2 单价:人工单价、材料价格原则上按_________市建设工程造价管理站颁布的现行最新的建筑、安装、市政工程材料市场信息价格,机械台班费用按_________价格执行,不足部分经甲方询价确定。

  5.3 计算程序:土建工程造价=(人工消耗量×信息价+材料消耗量×信息价+机械台班消耗量×定额台班价)×(1+规费费率+营业税及附加税率)

  附件三安装工程计价方式和综合单价说明

  1.工程量:以施工图设计、设备铭牌、设计变更和现场签证为依据进行计算,工程量按附表该综合单价子目的工程量计算规则计算。

  2.综合单价计价方式:

  2.1 综合说明

  2.1.1 安装工程综合单价子目的工作内容,按《全国统一安装工程预算定额》各项说明(含定额解释)中已包括和未包括的工作内容,即:包括设备到现场时的卸车、出库(如果有)、场内转运、开箱清点、验收、清洗、注油、保管;所有设备、材料的合格安装、调试,设备单体试车,记录整理及现场清理,并负责空负荷联动试车的全部施工工序,试车记录以及配合负荷联动试车和修、配、改工作。

  2.1.2 除上述内容外,本综合单价的工作内容还包括:

  a、设备基础的验收、铲麻面,地脚螺栓孔的修整;

  b、按设计要求所需的刷漆和安全规范规定需要的防护色普通面漆等;

  c、投标单位确认的施工取费和必要的措施费。

  2.1.3 安装均包括与该分项相关的全部工序和内容及垂直运输,水平运输,超高增加费,高层建筑增加费,机械设备进出场与必要的脚手架搭拆。

  2.1.4 除另有说明外,所有安装均包括主材费,对含主材的综合单价,必须填报其中主材价。

  2.1.5 电气的小型电器适用于小型安全变压器、仪表、电笛、动力按钮、限位开关、继电器、端子板、熔断器、闸刀开关、转换开关、小型互感器等的安装。

  2.1.6 仪表设备的计量单位"台套",是按工艺检测点的一套一次仪表(含该仪表至仪表盘柜的仪表、电缆、盘柜的安装、接线、校正、调试等)的数量来计算确定的。

  2.1.7 工业电视的一套,包括摄像头、防护罩、投光灯、声光报警、显示控制器及电缆等。

  2.1.8 火灾报警系统按一套检测点计算,含从报警控制柜至检测点的设备(包括检测设备、盘柜、隔离器、接线盒、配套的配件、附件,如地址编码底座、输入模块等)的安装、检测、调试。

  2.1.9 电缆、电线的计算长度一般按施工图中材料表计算,但双方均可要求就其中的某一项进行核算,核算原则按图示水平及垂直长度之和增加7%的附加长度。

  2.1.10 管道工程综合单价中的管件、法兰、刷油等内容含量均综合取定,如与实际不符时,不作调整。

  2.1.11 随机械设备带来的电控设备由机械设备的施工单位一并安装,其安装单价按照本综合单价子目清单中的单价执行。

  2.1.12 综合单价中的刷油均按普通油漆考虑,如设计要求耐高温油漆,另行计算其差价。

  2.1.13 除另有说明外,所有安装均包括主材费。对含主材的综合单价,必须填报其中主材价;未包括主材费的项目,其主材可由甲方核价后交乙方采购,或由甲方直接向乙方供货。

  2.1.14 本综合单价为固定单价,除另有说明外,不因工序、内容、地点等任何条件的不同而调整。

  2.2 安装工程综合单价子目清单详见附表二。

  2.3 计算程序:安装工程造价=∑(工程量×综合单价)

  3.综合系数计价方式:工程实施中,如确实出现不能按综合单价套用的情况(这种情况由甲方确认),则按照下列原则进行计算:

  3.1 工程量:以施工图设计图纸、设计变更和现场签证为依据进行计算。

  3.2 定额:安装工程:原则上以_________中的(人工+材料+机械)定额直接费为依据,之后确实不足部分以XX年《冶金工业建设工程预算定额》(简称冶金基价)中的基价为依据,计算定额直接费。

  3.3 综合系数:按附件四的规定计取,_________省定额和冶金定额分别报价确定综合系数。

  3.4 计算程序:安装工程造价=工程量×(人工+材料+机械)定额直接费基价(不含主材费)×综合系数。

  4.特殊情况的计价方式:工程实施中,如确实出现上述两种方式均不能套用的情况(这种情况由甲方确认),按照下列原则进行计算:

  4.1 工程量:经甲方确认的施工需要的人工、材料、机械台班实物消耗量。

  4.2 单价:人工单价、材料价格原则上按_________市建设工程造价管理站颁布的现行最新的建筑、安装、市政工程材料市场信息价格,机械台班费用按_________价格执行,不足部分经甲方询价确定。

  4.3 计算程序:安装工程造价=(人工消耗量×信息价+材料消耗量×信息价+机械台班消耗量×定额台班价)×(1+规费费率+营业税及附加税率)

安装合同 篇4

  甲方———— 乙方:装饰公司

  兹有甲方位于——————————水,电路改造工程由乙方完成。其服务流程:免费上门设计、预算、测量、签定安装合同,上门安装需要提前2天预约,安装完毕,有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤,时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款,签《质量服务卡》。

  项 目 预测/米 实测/米 备注 完工后业主签字

  水路改造/暗明

  电路改造/暗明

  PP-R专业水路改造报价表

  临近区域(郊区较远另加运费,商议而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。

  PP-R管安装报价:(冷热水全部使用热水管)

  100米以上 32元/米

  70米至90米 35元/米

  40米至69米 37元/米

  16米至39米 40元/米

  5米至15米 48元/米

  5米以下 69元/米

  纯铜PP-R管安装报价:

  100米以上 58元/米

  70米至99米 63元/米

  40米至69米 69元/米

  16米至39米 76元/米

  5米至15米 88元/米

  5米以下 98元/米

  稳态覆铝PP-R管安装报价:

  100米以上 42元/米

  70米至99米 48元/米

  40米至69米 56元/米

  16米至39米 62元/米

  5米至15米 69元/米

  5米以下 88元/米

  电路改造报价:

  电路改造 明线:15元/米 昆仑牌;暗线:35元/米 天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质管及配件,内穿2.5平方毫米塑铜线,分色布线。(2)PVC管内穿线不超过4根,弱电(电话,电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。

  备注:

  1.以上的`价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道,按照实际米数用量计算,非承重墙打孔20/个,承重墙打孔40/个。拆改水表———元。

  2.此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。

  3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。

  4.服务标准:按照行业标准施工规范严格施工,安装完必须清理现场。

  5.安装质量承诺:水路安装完打压试验无漏水,如在规定的温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。

安装合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

  一、工程项目

  1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。

  2.交货及安装工程地点:

  承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。(设计方案以甲方认可为准)。

  3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。

  二、技术标准及质量保证

  1.布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50 98-94。

  2.乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

  3.乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  三、工程造价

  见:安防监控设计方案

  七、竣工验收及付款方式:

  1.自合同签订日三天内,甲方向乙方支付______%作为预付金,工程完成验收合格日起,七天内甲方付清剩余费用。

  2.项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,三天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

  四、维修保养

  1.本监控系统保修期为一年,终身维护。自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起48小时内派员维修。

  2.保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以实际情况价格适当向甲方收费。

  3.保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

  4.甲方要求软硬件功能的改进,扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路,零件)后造成损坏;非乙方指定的`专业技术人员指导安装而引起的故障。

  五、违约责任:

  1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0。 %向甲方支付违约金;若违约超过 0天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责

  2.在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0。 %向乙方支付违约金。

  六、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  七、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  八、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  九、本合同一式两份,由甲方执一份,乙方执一份。未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  电话: 电话:

  代表签字: 代表签字:

  签约时间: 签约时间:

安装合同 篇6

  甲方:**房地产发展股份有限公司

  乙方:施工总承包单位

  丙方:铝合金门窗厂

  甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,在平等自愿、充分协商一致的基础上,甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜,签订本合同,三方必须严格遵守。

  一、工程名称、地点及安装:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、铝合金门窗加工规格、安装要求,三方协商一致,共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)

  4、门窗规格、价格表:

  开启方式 规格 数量(㎡) 型材元/㎡ 玻璃元/㎡ 五金件元/㎡ 加工费元/㎡ 运输费元/㎡ 安装费元/㎡ 综合单价元/㎡ 总金额(元)

  合计总金额

  交货日期:

  开启方式 规格 数量 交货日期 备注

  框 扇

  5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。

  指定型材供应商(品牌)为:

  指定玻璃供应商(品牌)为:

  6、门窗安装竣工日期:200 年 月 日

  二、合同三方当事人的责任和权利

  (一)甲方责任和权利

  1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费,向丙方支付门窗加工、安装费。

  2、甲方对乙方实施监督和管理。

  3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

  4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

  5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

  (二)乙方责任和权利

  1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等,以保证丙方按时加工、安装。

  2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

  3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

  4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

  5、乙方负责协调、配合丙方施工。

  6、乙方对丙方实施监督和管理。

  7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

  8、乙方对甲方负责,对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题,有权制止、要求整改、返工、停工等。

  9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

  10、丙方安装完毕后,乙方负责验收,有权对安装不合格的门窗要求整改、返工,直至合格为止,并在最终的验收报告上签字、盖章确认,提交甲方。

  11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章,无正当理由不得拒绝。

  12、门窗安装完毕后,乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

  13、乙方负责成品保护, 避免造成损坏。

  14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

  (三)丙方责任和权利

  1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收,因丙方验收不严格,给甲方造成的损失,由丙方自行承担。

  2、丙方接受乙方的监督和管理。

  3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

  4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

  5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

  6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管,在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

  7、如果因甲方个别项目发生变化,致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况,丙方应给予最大可能的支持。

  8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度,并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前,负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护,因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

  9、门窗安装完毕后,丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护,致使门窗损坏的,由丙方负责。

  三、相关费用及支付方式

  1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

  2、丙方承诺:以上六种费用市场价格下降时,合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外,其它为上封顶价格。根据市场行情,铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时,丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时,丙方可向甲方申请铝型材涨价,涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。

  3、丙方从加工至送达甲方指定地点,甲方不再向丙方另行支付任何费用。

  4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理,并对丙方产品质量负有连带责任,甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。

  5、支付方式

  ① 总包管理费的支付:丙方将门窗安装完毕后,由乙方负责验收,并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方,甲方复检无误后,

  在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

  ② 加工、安装费用的支付:丙方向甲方请求付款前,必须征得乙方同意,并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认,甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

  合同签订之日起,在收到乙方确认后的合同付款申请单后 日内,甲方向丙方支付合同总价款的20%,即rmb¥ 作为预付款;门窗全部进场后经乙方验收合格,在收到经乙方确认的合同付款申请单后 日内,甲方向丙方支合同总价款的 25 %,即rmb¥ .门窗全部安装完毕,甲方收到经乙方签字、盖章确认的最终验收报告和合同付款申请单后进行复检,复检合格后 7 日内,甲方向丙方支付至工程结算总价的95 %,即rmb¥ .工程结算总价的5%作为质保金,质保期为 2 年。质保期内无问题,期满一个月内付清余款。

  6、乙方收到甲方的总包管理费后,需在竣工结算发票中列明。

  7、丙方在收到甲方的货款后,需开具相应发票给甲方。

  四、产品质量

  1、丙方选用的铝型材、玻璃、配件及辅料等必须符合国家标准和三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。

  2、丙方加工、安装的铝合金门必须符合国家gb/t8478-xx标准、铝合金窗必须符合国家gb/t8479-xx标准,另外还必须符合甲、乙、丙三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》(列为本协议的`附表1)如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准,执行新的国家或行业标准。

  3、丙方在安装前将门窗的抗风压性能分级及其检测报告、空气渗透性能分级及其检测报告、雨水渗漏性能分级及其检测报告、保温性能分级及其检测报告、空气隔声性能分级及其检测报告、承受机械力的检测报告,同时将铝型材及玻璃的检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐,提交甲方一份、乙方三份。另外,甲方验收时有权随机抽取三套作上述检测,相应的检测费用由丙方承担“。

  4、门窗加工、安装完毕后,门窗表面不允许有铝屑、毛刺、油污或其它污迹。连接处不应有外溢的胶粘剂。表面平整,没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

  五、产品包装

  1、丙方以合理的包装,保障产品符合正常贮运的要求,因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏,由丙方负责。

  2、货物包装不再另行计费。

  六、交货方式

  1、丙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

  2. 货物送达合同约定地点后,由乙方和丙方委派的安装队共同验收,甲方不负责验收工作。

  七、产品安装、验收

  1、丙方承诺安排最优秀的安装队伍施工,确保门窗的安装进度和质量。

  2、安装过程中,所需的辅料丙方自行承担,甲方不再另行支付费用。

  3、在门窗安装前,因丙方原因导致型材变形、外观破坏、规格不符等,乙方有权拒绝验收,丙方应按合同约定交货时间及时调换。

  4、丙方在安装过程中,必须遵守甲方和乙方的各项安全管理约定,如果丙方没有遵守或因丙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方和乙方造成的损失,均由丙方承担。

  5、门窗安装完毕后,丙方负责配合乙方对门窗的加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。乙方验收合格后,在验收合格确认文件上签字、盖章,并提交甲方。

  6、乙方验收后若有异议,出具书面报告给丙方,丙方应在3日内给予答复;由于门窗短缺或质量问题等,丙方应在7天内补齐或更换。如果乙方提出异议后,丙方不予以答复的,视为违约,按合同的第十条丙方违约责任中第①款执行。乙方应将验收情况及时上报甲方。

  7、甲方收到乙方的最终验收报告后,由甲方协同相关技术人员进行复检,合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况,根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

  8、乙方必须保障丙方的正常施工条件,出现停电、施工受阻等情况时,必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期,属于责任单位个人行为。

  八、售后服务

  1、质保期内丙方免费对门窗进行维修。如果因乙方原因致使门窗损坏的,由乙方承担相关费用。

  2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的,丙方应终身免费更换和维修。

  3、在业主验房期间,丙方应在项目工地现场派驻维修人员,随时对门窗出现的问题进行维修。

  4、丙方撤场后,如出现需要维修问题时,丙方接到甲方通知后, 小时内必须到达现场进行维修(非丙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的,相关维修费用由甲方或当事人承担),否则视同丙方授权甲方自行处理,所发生费用从铝合金门窗质保金中扣除。

  九、合同终止

  1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款,经丙方催告后两个月内甲方仍未支付,严重影响工程施工的,丙方可以单方解除合同。

  2、丙方出现下列情况,甲方、乙方协商一致后,有权与丙方解除合同。

  ① 丙方冒用他人资质,或者私自将工程进行分包或转包。

  ② 丙方不及时加工门窗或进驻工地进行安装,经乙方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

  ③ 丙方收到乙方《整改通知》后3日内,仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

  ④ 丙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

  ⑤ 丙方不按甲方指定或确认的材料,以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

  ⑥ 门窗加工、安装质量不合格,并拒绝重作、返工。

  合同解除后丙方须于3 日内无条件撤场,撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损,并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。

  十、违约责任

  1、甲方违约责任:

  ①、甲方无正当理由迟延向丙方支付工程款,承担相应违约责任,每天按应付部分货款金额万分之四的比例,向丙方支付逾期付款的违约金。

  ②、甲方未按合同中约定期限向乙方支付总包管理费,在收到乙方催告付款通知之后7日内仍未支付,从合同约定支付之日起,支付应付款的同期贷款利息。

  ③、合同履行过程中,当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方,给乙方造成的损失,由甲方承担全部损失。

  2、乙方违约责任:

  ①、对丙方加工、安装过程中出现的质量问题,甲方直接追究乙方责任,乙方可向丙方追偿。

  ②、由于乙方对丙方监督管理不当,致使丙方加工、安装的门窗质量不合格的,但是给甲方造成的损失小于甲方应向乙方支付总包管理费总金额,乙方应赔偿甲方损失部分的总金额,同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %.

  ③、由于乙方未按合同约定对丙方实施监督、管理或监督、管理不严格,或因乙方工作疏忽致使丙方加工、安装的门窗严重不合格,给甲方造成的损失大于或者等于甲方应向乙方支付总包管理费总金额,乙方应赔偿甲方损失部分的总金额,同时甲方有权扣除全额总包管理费。

  ④、乙方施工预留门窗洞口必须符合国家规范,满足三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》,则视为违约,由乙方承担因此造成的全部损失,同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %.

  ⑤、乙方未按合同约定做好门窗成品保护,应负责重新安装符合要求的门窗由此增加的费用由乙方承担,同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金,并承担给甲方造成的其他损失。如损坏是由于丙方的原因造成的,乙方可向丙方追偿。

  ⑥、乙方没有做好丙方的施工协调工作,致使丙方门窗安装迟延,给甲方造成损失的,由乙方承担全部损失。

  ⑦、乙方无正当理由不得拒绝丙方的付款申请,否则,视为违约。

  ⑧、合同履行过程中,当工程发生变更影响到丙方加工、安装门窗时,乙方未及时通知丙方,给丙方造成的损失,由乙方承担全部损失。

  3、丙方违约责任:

  ①、丙方加工、安装的门窗与合同约定的要求不符的,丙方向甲方支付不符合要求部分价款两倍的违约金,并在指定期限内使加工、安装的门窗达到合同约定的要求。甲方有权缓付相应货款直至丙方按合同约定履行义务。指定期限届满,经甲方或乙方催告后丙方仍不能按合同约定履行义务,甲方和乙方协商一致后,有权与丙方解除合同,丙方按照本条丙方违约责任中第⑤款承担违约责任。

  ②、丙方未按合同约定日期安装完毕的,每迟延一天向甲方支付合同总价款万分之四的进度违约金。

  ③、丙方加工、安装的门窗必须符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》,则视为违约,乙方有权要求丙方重作或返工,直至符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。丙方承担因此造成的全部损失,同时应向甲方支付合同总金额的 %作为违约金。

  ④、若发现丙方在施工现场遗留垃圾,乙方将通知丙方在指定时间内完成清理工作,否则乙方有权请第三方处理垃圾,由丙方承担相应费用。

  ⑤、因丙方责任致使合同终止,丙方向甲方支付合同总价款20%的违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失。

  ⑥、因甲方或乙方原因,导致丙方不能正常施工时,丙方应以书面形式提出延期申请,否则甲方或乙方不承担相关责任。

  十一、争议解决方式

  合同履行过程中发生争议,三方友好协商解决;协商解决不了的,向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  十二、其他

  1、本合同自签订之日起生效,一式玖份,甲、乙、丙三方各执叁份,具同等法律效力。

  2、本合同附件《铝合金门窗加工、安装技术要求》作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

  甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________

  法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇7

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、 工程名称:

  2、工程地点:

  二、工程承包范围

  工程承包范围:见技术合同

  三、合同工期:

  四、工程质量标准:

  五、合同价款

  六、组成合同的文件:

  1、本合同合同书;

  2、中标通知书;

  3、技术合同和安全合同;

  4、投标书及其附件;

  5、本合同专用条款;

  6、本合同通用条款;

  7、标准、规范及有关技术文件;

  8、图纸;

  9、工程量清单;

  10、工程报价;

  11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。

  双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。

  七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的.期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方约定:由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。

  发包人 (公章): 承包人 (公章):

  法定代表人: 法定代表人:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

安装合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则,就XXX工业园路灯施工安装事宜协商一致,订立本合同。

  一.工程概况

  工程项目名称:XXX工业园厂区路灯安装

  工程地点:XXX工业园

  工程内容:厂区路灯安装施工

  资金来源:自筹资金

  二.工程范围

  厂区路灯布置图内要求的内容。

  三.施工工期

  开工日期:________年____月____日

  竣工日期:________年____月____日

  四.质量标准

  按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求,一次性验收合格。

  五.合同款项与支付

  该合同价为包干价:86900.00元,大写:XXX元整。

  付款方式:验收合格后,扣除质保金一次性结算,质保金为合同总价的5%,即:4345元,大写:肆仟叁佰肆拾伍元整。

  六.质保期

  验收合格后,乙方质保时间为________年。

  七.违约责任

  由于乙方原因,造成工程质量达不到一次性验收合格要求的`,乙方负责整改完善直至合格,造成施工工期延误的,按照每天罚款3000.00元支付给甲方。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

安装合同 篇9

  委托方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲、乙双方经充分协商,签订本合同,以资信守。

  第一条、工程概况

  1.1本工程是指:项目电梯安装工程。

  1.2甲乙双方同意:由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

  1.3工程地点:项目内。

  第二条、承包方式及承包范围:

  2.1承包方式:乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

  2.2具体的承包范围如下:

  本工程属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

  第三条、质量标准及乙方的质量保证

  3.1本工程的施工应符合以下的质量标准:

  《电梯安装验收规范(gb10060-93)》、《电梯技术条件(gb10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)》、《电梯试验方法(gb10059-88)》。

  3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。

  第四条、工期

  4.1按以下第种方式确定工期:

  甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后,乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。

  4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

  4.3在履约过程中,如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的,经甲、乙双方协商同意,可对工期进行调整。

  第五条、合同大包干总价款

  5.1本工程的大包干总价(含税)为:

  合同总价款:人民币:元整(¥元)

  5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用,除合同大包干总价款外,甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装),机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装,并包含在合同价款内。

  5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。

  第六条、付款方式

  6.1付款方式:甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。

  乙方银行帐号为:

  开户银行:

  银行帐号:

  6.2本合同有∕无预付款,若有,预付款为¥元(人民币元),于支付。

  6.3除预付款外,其他款项按以下第种方式支付:

  甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(¥元),作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(¥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(¥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(¥元),对于该笔款项的支付,甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保,担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时,乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函,保函担保期限与电梯质保期一致。

  6.4乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。

  6.5甲方每次付款前,乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。

  第七条、甲方责任

  7.1甲方任命为甲方代表。

  7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的,有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

  7.3按合同约定的付款方式,按时向乙方支付合同规定的款项。

  7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

  7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。

  7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。

  7.7负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。

  7.8按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方,由乙方办理安

  装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续,相关费用乙方负责。

  第八条、乙方责任

  8.1乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

  8.2乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质,并保证其资质的真实性、合法性、有效性。

  8.3乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料,另须包括:本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑,包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。

  8.4乙方在安装工程开始前,须根据工程规范编制设计及施工详图,并提交甲方、设计人审批,所有施工图纸均应得到设计人确认。

  8.5乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间,乙方应作好施工原始记录。

  8.6井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。

  8.7负责电梯的安装、调试工作,移交备用件和随机资料一套。

  8.8负责吊装及搭棚工作。

  8.9负责施工所需的水电费,按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

  8.10电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责,并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

  8.11除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。

  8.12安装期间轿厢内加设保护板,试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

  8.13负责提供三方通话设备,并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。

  8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏,乙方自费予以修复。

  8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定,办理有关手续,因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚,由乙方自行承担罚款和一切损失。

  8.16按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人,做好现场施工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任,并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

  8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用,以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任,并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

  8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后,由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

  8.19乙方在进场施工前,应与总承包单位协调确定各自的权利义务,在施工期间应服从总承包单位的统一管理,但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。

  8.20竣工验收合格后,乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告,经过甲方审定后作为确定结算款的依据。

  8.21应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。

  8.22乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。

  第九条、材料设备供应

  9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求,相关规定如下:

  9.1.1乙方所采购的材料,由甲方验收合格后方可使用。

  9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的`材料,甲方代表有权拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。

  9.2若乙方提供的材料未经甲方验货,乙方不得擅自开工。否则,应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的,乙方还应承担相应的责任。

  第十条、工程验收

  10.1隐蔽工程验收:工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时,乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格,甲方及监理公司代表在验收记录上签字后,方可进

  行此后工程施工。验收不合格,乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽,甲方有权要求剥离或开孔,乙方应进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,乙方应承担有关费用,且工期不得顺延。

  10.2竣工验收:本工程完成安装调试后,乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格,故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后,叁方签字盖章确认本工程验收合格,同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的,乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

  10.3如果在验收中产生纠纷,由XX市的产品技术质量监督检查机关核验为准。

  10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。

  第十一条结算

  11.1工程竣工备案之日起天内,乙方应提交以下结算资料:

  11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;

  11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);

  11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);

  11.1.4合同书一份(复印件);

  11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。

  11.1.6备案表

  工程竣工结算资料的内容必须完整、准确,若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。

  11.2双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后个工作天内,由甲方按照上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价,双方应按工程结算总价进行结算。

  11.3在工程结算时经甲方核实乙方没有按照甲方确认的施工图纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工,或出现偷工减料的情况,则视乙方违约,甲方有权对上述工程项目不予结算,由此给甲方造成的一切损失概由乙方负责。

  第十二条、工程保修

  12.1本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起年。

  12.2在保修期内,凡出现质量问题,乙方应无条件全面负责整改和维修。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后2小时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准,按本合同规定的质量标准完成整改和维修工作并承担因此而产生的全部费用。因甲方管理、使用不当引起的故障维修,甲方需承担零部件费用。

  12.3在保修期内,若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程质量问题的整改或维修工作的,则甲方有权委托第三方对该质量问题进行整改和维修,所产生的费用加15%的管理费甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除,若不足以扣除的,甲方有权向乙方追偿。

  12.4乙方承诺对工程提供终身的维修服务(保修期满后,双方签订有偿维修保养服务协议)并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司培训六名电梯维修人员。在合同保修期届满后,乙方保证以不高于本合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司提供技术及维修等服务。

  第十三条、违约责任

  13.1甲方如不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过合同大包干总价的3%。

  13.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金,若乙方逾期竣工超过三十天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付相当于合同包干总价的20%的违约金。

  13.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。

  13.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让,违约方应向对方支付相当于合同包干总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。

  13.5在合同履行过程中,如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为,甲方有权单方解除本合同:

  13.5.1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员

  在合同实施过程中的行为;

  13.5.2“欺诈行为”是指谎报事实,包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后),以及在合同实施过程中的其他欺诈行为,使甲方作出错误的判断,进而损害甲方的利益。

  13.6在甲方根据本合同的约定解除合同后,乙方除应向甲方支付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外,还应在甲方发出解除合同的通知之日起10天内完成退场工作,包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作,同时:

  13.6.1若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的,则双方按该部分工作成果进行结算,乙方应在结算后的10日内将甲方多付的款项退回甲方。

  13.6.2若甲方不需要乙方已完成的工作成果的,则乙方应在甲方通知之日起10日内退还甲方全部的已付款项。

  13.6.3若乙方逾期向甲方退回上述款项的,每逾期一天,须向甲方支付相当于该部分款项的0.1%的违约金。

  13.7乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿,甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣,若不足以抵扣的,乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。

  13.8未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

  第十四条、不可抗力

  14.1在合同履行期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况通知对方,并应在15天内提供事故的详细情况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。

  第十五条、争议及解决

  15.1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

  15.2甲乙双方在履行合同中发生争议的,除双方协议停止施工外,乙方都应继续履行合同,保持施工连续,并在任何情况下,均须保护已完工程。

  15.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  15.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。

  第十六条、合同生效

  16.1本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。

  16.2本合同未尽事宜,可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  16.3本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,每份均具有同等法律效力,本合同之附件为本合同不可分割的组成部分。

  第十七条、联系方式

  乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式(包括:通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式,若联系方式发生变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,乙方未以书面形式通知的,甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达乙方,乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为:

  单位名称:

  通信地址:

  联系人:

  联系电话:

  传真号码:

  e-mail:

  第十八条、甲乙双方约定的其他事项

  第十九条、合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力

  委托方(章):承包方(章):

  法定代表人/签约代表:法定代表人/签约代表:

  签约日期:年月

【安装合同】相关文章:

【精选】安装合同09-04

安装合同(精选)09-06

安装的合同04-07

安装合同08-18

安装合同【经典】08-19

电路安装合同08-05

安装合同[精品]09-03

安装合同(推荐)09-03

(推荐)安装合同09-03

安装合同【通用】09-07