现在位置：范文先生网>范文大全>合同范本>工程合同

工程合同

时间：2023-09-22 10:18:52 合同范本我要投稿

工程合同优秀（6篇）

　　在当今不断发展的世界，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家整理的工程合同6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程合同优秀（6篇）

工程合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：

　　施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

　　六、质量要求：

　　严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的.支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　七、施工工期：

　　乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：

　　九、工程管理双方责任：

　　a、甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；

　　2、提供外脚手架及安全防护网；

　　3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　4、及时将支模用的材料供应至现场；

　　5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；

　　6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；

　　7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；

　　8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；

　　9、按合同约定进度支付工程款。

　　乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；

　　3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；

　　4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；

　　6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；

　　6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净。

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，乙方承担号楼节能工程质量检测工作，为明确双方职责尽快完成检测工作，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本合同，甲乙双方必须严格执行。

　　一、检测依据

　　1.GB50411-20xx《建筑节能工程施工质量验收规范》

　　2.GB50189-20xx《公共建筑节能设计标准》

　　3.DB45/T393-20xx《民用建筑节能检验规范》

　　4.DB45/T221-20xx《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》

　　二、检测内容、数量及单价

　　1、墙体节能工程

　　1)相同材料、相同工艺、相同做法墙体构件(外墙保温系统)传热系数检测抽检数量每个单体建筑不少于1组，检测费单价为元/组，计组，共元。

　　2)外墙节能构造：根据《建筑节能工程施工质量验收规范》附录C规定一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。暂按一种墙体计算，抽样数量为组，检测费单价为元/组。

　　2、屋面、墙体节能工程

　　1)屋面、墙体保温材料每种材料导热系数按《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3条规定2万平米以下3组，2万平米以上6组。检测费单价为单种材料导热系数元/组，计组，共元。

　　3、建筑外窗节能工程

　　a)单层玻璃遮阳系数(可见光透射比)检测抽1组，检测费为元/组。计组，共

　　元。

　　4、配电与照明工程

　　a)电线截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体建筑最少抽2种规格，检测费为元/规格，计种规格，共元。

　　b)电缆截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体最少抽2种规格，检测费为元/(规格·每芯)，计规格x芯=组，共元。

　　三、检测费用及付款方式

　　1.检测费用：合计元优惠至八折进行结算，检测费用计元(元整)。(最终检测费用按实际检测数量为准)

　　2.付款方式：本协议签订后一周内，甲方支付总检测费用的%给乙方。乙方向甲方提供最终检测成果报告后，甲方一次性支付完检测费余款，甲方付清款项前，乙方应向甲方提供全额发票。

　　四、甲方责任

　　1.负责提供检测所需的设计图纸等技术资料;

　　2.负责按本合同及相关国家标准规范要求送检测样品至乙方试验室。

　　3.按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

　　五、乙方责任

　　1.乙方严格按现行规范或规程及本合同要求组织检测，为工程提供准确、科学和公正的服务;

　　2.乙方对检测报告质量负责。检测工作按照相关国家及地方相关标准、规范、条例、要求进行;

　　3.按单位工程完成所有检测工作后，7个工作日内，乙方按每个单位工程向甲方提交检测报告一式肆份;

　　4.负责提供等金额的正式检测发票。

　　六、其他

　　1.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　2.本合同如遇不可避免的.客观原因，而导致无法全部按规定执行，必须修订或终止时，由甲乙双方协商解决。

　　3.本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼，并依据《中华人民共和国经济合同法》中的有关规定处理。

　　4.甲方对检测报告若有异议，应在收到报告之日起10天内向检测单位提出。安排双方认可的具备相应检测资质的单位进行复检，复检结果与原检结果相同，复检费用由甲方负责;复检结果与原检结果不符时，复检费用由乙方负责，乙方按有关规定重新检测，并出具合格报告，承担由此造成的一切损失。

　　5.本合同自双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　(或授权人)：(或授权人)：

　　开户行：

　　户名：

　　帐号：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

工程合同篇3

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　兹因甲方委托乙方承接下述工程，为明确双方权利和义务，加强协作，相互配合，经双方协商，订立本合同，共同遵守。

　　一、工程项目名称：外墙涂料分项工程。

　　二、工程项目地点：。

　　三、工程内容：

　　腻子找平施工、底漆涂饰、面漆涂饰、保护与清理等工作。

　　四、工程量

　　工程量约㎡，最终以实际施工部位的展开面积计算。

　　五、单价：单价为元/㎡，以施工部位的展开面积计算。

　　六、工程预算造价：约元，完工后以实际施工工程量结算。

　　七、承包方式：包工包料。

　　八、工程期限：自年月日开始计算工期，总工期 12 天。如遇下雨雪、停水停电或其它非乙方原因造成的工期延误则相应顺延。

　　九、材料品牌：

　　材料品牌：海派克（HIPAC），底漆型号为ISD—300，面漆型号为ITW—100，颜色以发包方认可的为准。材料颜色：墙面，35B—1P;线条24B—4D;顶棚，白色。

　　十、付款方式：

　　1。乙方进场施工 / 天内，甲方按工程预算造价的 / %向乙方支付材料预备;

　　2。当底漆基本施工完成，涂刷中涂时，甲方按工程预算造价的 / %向乙方支付进度款;

　　3。当面漆施工基本完成，拆除脚手架后 / 天内，甲方按工程预算造价的向乙方支付完工退场款;

　　4。在工程完工退场后 10 天内办理完成结算，并付至结算额的 97 %，剩余 3 %作为质保金，在工程完工后一年期满如无乙方责任的质量问题时付清。

　　十一、甲方责任：

　　1、工地用水、电、堆放材料仓库、工人吃住宿场所由甲方解决。

　　2、确认乙方的施工工序、完工时间、工程结算额及质量责任等内容。

　　3、对工程内容以外的施工内容给予办理签证，并给予结算。

　　4、负责协调政府管理部门、邻居的干扰。

　　十二、乙方责任：

　　1、乙方按国家有关规范同甲方对基层进行验收，如验收不合格，乙方提出方案经

　　甲方认可后按方案执行。

　　2、乙方接受甲方对施工中的监督与检查，并服从甲方监理人员的监督及指导。

　　3、维护现场的施工秩序和卫生秩序，按甲方的'要求有序开展施工。

　　十三、违约责任：

　　1、甲方应按合同规定按时支付工程款，乙方在施工期间按合同规定定期向甲方提出付款申请，甲方应在收到申请2日内及时支付工程款，因逾期付款影响的工程进展由甲方承担。若因甲方原因造成的停工超过7天，甲方应对已施工工程做验收结算。

　　2、乙方如出现质量问题必须返工，直到达到质量要求为止。

　　3、不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失; 如由甲方中途解除合同，应赔偿乙方因订购施工材料及安排施工计划等造成的经济损失。

　　十四、合同及有效期：

　　1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。

　　2、本合同自双方签字之日起生效，至全部工程验收完毕，工程款项结清后失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：

　　一工程质量保修范围和内容：

　　1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

　　2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。

　　二.工程质量保修期：

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。

　　三.保修金支付：

　　本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。

　　四.保修要求条款：

　　1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。

　　2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。

　　3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。

　　4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。

　　5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则

　　6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15％作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。

　　7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的`损失均由乙方承担。

　　8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15％的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。

　　9.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修施工。

　　10.在维修高峰期过后，施工单位建立回访制度，即每2个月内派专人与物业管理处、甲方一起，进行一次对业主的上门回访，及时了解业主的使用情况，发现问题及时登记处理，从而提高客户满意度。回访时要制定填写《工程回访登记表》（表格参考下表），填写完毕后同时交一份给业主及管理处保留备案。施工单位若没有按以上要求进行回访，则一次罚款￥1000元。

　　11、对每一次维修完毕后，施工单位必须填写《工程维修记录表》（表格参考下表），同时交一份给业主及管理处保留备案。

　　工程回访记录表

　　工程名称业主房号维修单位合同编号回访日期交付时间质量等级回访方式回访情况及问题：

　　回访人：年月日业主/用户意见：

　　签章（或记录）年月日问题的原因及责任：

　　质量部门：年月日处理意见：

　　施工单位、物业、甲方负责人：年月日

工程合同篇5

　　合同编号：签定地点:浙江杭州

　　甲方：杭州xxxx药业有限公司

　　乙方：XXXXXX

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国药品管理法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就杭州xxxx药业有限公司暖通洁净空调自控工程，经协商一致，订立本合同书。

　　一、项目概况

　　项目名称：杭州xxxx药业有限公司暖通空调自控工程

　　项目地点：杭州市余杭经济技术开发区

　　项目内容：暖通空调自控工程（综合车间1、综合车间2、前处理车间三个单体

　　现场与中央控制室控制，质检楼独立单独控制）

　　合同附件：

　　1、江森自控公司的销售代理授权委托书

　　2、乙方为甲方提供的控制点位表

　　3、设备清单

　　4、控制系统图

　　5、平面布线图

　　二、项目实施概况

　　1、完成洁净空调自动化控制平台设计。

　　2、自控范围:详见合同附件，自控点数约为1431个。

　　3、建立车间空调控制系统；设计中央控制室；购置仪表，构建自动化控制系统。

　　4、承包方式：暖通自动化部分包工包料（包含上位机系统、现场控制设备DDC、自控仪表；自控信号线、桥架的供货与安装；不包含强电的供货与安装；）、包含程序软件设计（自控软件编程服务）、包含安装调试运行（自控设备的调试运行）、包含员工培训：系统培训（1、江森DDC控制系统培训(4人)；2、在项目调试过程中甲方相关人员跟随调试、学习、现场培训）。

　　三、安装、调试周期及验收

　　1、乙方负责整套空调自控工程及设备的安装调试，甲方予以配合。

　　2、安装调试期间甲方应提供符合技术要求的动力电源及水源。

　　3、排除其它因素对自控工期的影响，现场具备自控安装条件时乙方收到通知后45天完成中央控制室，自动化桥架、气管信号线、仪表的安装；其它工程安装到位具备调试条件后，30天完成自动化的调试。

　　4、调试完成后一周内，乙方应向甲方提供详细的技术资料。

　　5、调试完成后甲方根据国家及行业标准组织相关人员验收，并签写验收报告。

　　四、合同价款

　　1、甲、乙双方根据乙方提供的方案预算, 经审核后商定该工程合同价款为人民币大写（小写：元）。

　　2、上述合同价包括设备费，安装费，调试费等所有费用。

　　3、因甲方要求的设计方案修改、设计变更而发生的工程量增减,乙方以签证单形式经甲方确认后,合同价款可以调整，安装费用不变。

　　4、乙方应当在发生上述第“3”条款情况下 5 天内，将调整金额以签证单通知甲方。甲方确认调整金额后作为合同价款，在工程调试验收并办理交接证明后7天内与工程款同期支付。

　　5、最终设备量根据实际结算，但减幅不能超过原数量或金额的15%。

　　五、项目款支付

　　1、合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，共计人民币:￥元（大写）：。

　　2、主要设备、材料发货前7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，共计人民币: ￥元（大写）：。

　　3、主要设备、材料到场后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，共计人民币: ￥元（大写）：。

　　4、安装调试完毕后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，共计人民币: ￥元（大写）：。同时乙方向甲方提供全额增值税发票。

　　5、GMP验收完成后（非乙方原因造成的GMP验收未通过，则视为验收完成）7个工作日内甲方向乙方支付合同总额的5%，共计人民币￥元（大写）：。

　　6、剩余5%为质保金，质保期结束后两周内付清。共计人民币:￥元（大写）：。

　　六、质量标准

　　1、乙方应按现行的国家或行业技术标准和招标文件的规定提供工程、货物和服务，因乙方提供的工程、货物和服务达不到甲方事先约定需求或国家行业标准的乙方负责免费完善或调换直至满足要求标准为止。

　　2、 DDC控制器、模块等主要部件采用江森品牌。

　　3、乙方应提供强电配合部分详细书面要求。

　　4、乙方配合甲方进行GMP验证，并提供全套验证材料（包括SOP等）

　　5、乙方所供产品，软件硬件都应具备二次扩展能力，现场DDC预留不低于15%的扩展点位。

　　6、乙方提供的产品及服务必须是经合法途径取得的，并保证所使用的产品具有完整的知识产权。

　　7、乙方对交付甲方使用的工程在质量保修期（保修期自正式验收通过之日起两年）内承担质量保修责任。

　　8、在保修期内因乙方施工或乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方免费保修；非乙方施工或非乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方负责处理，但由此发生的费用由甲方承担。

　　9、由于甲方使用不当造成设备短缺、故障或损坏，乙方应积极协助甲方及时补齐或修复。

　　10、工程具备竣工验收条件后，由甲乙双方共同按照约定标准进行竣工验收。

　　11、验收过程中，乙方应做好竣工验收报告记录并提供给甲方，在验收合格后甲方在竣工报告上签字确认。

　　12、双方对工程、货物或服务质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴

　　定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

　　13、因工程质量违约，乙方负责返工修改直至符合合同要求为止，增加费用由乙方负责。返工所需时间不以工程延期处理。

　　14、如果发现设备材料有假货、贴牌、水货、窜货等行为，将终止合同并退还所有货款。并支付合同总价的30﹪作为违约金。

　　七、质保期

　　1、质保期为工程、调试验收合格后30个月。质保期内乙方对非人为因素造成的设备损坏进行免费维修或调换。

　　2、当自控系统发生故障时，乙方应在接到通知后4小时赶到现场处理。

　　六、交货时间及方法

　　1、交货时间：乙方接到甲方书面通知后自控系统设备60日内到货。

　　2、若甲方为按付款条件付款，则交货期相应顺延。

　　3、乙方负责送货到甲方指定现场，甲方负责卸货，运费由乙方承担。

　　八、知识产权

　　1、乙方应保证，甲方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方的侵犯及专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担责任。

　　2、乙方为执行合同所提供的技术资料、软件等的使用权归甲方所有。但甲方不得对外泄露乙方的.一切技术资料。

　　九、违约责任

　　1、除不可抗力外，如甲方中途发生变更技术方案，导致采购货物数量或型号需要变更时，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

　　2. 乙方应按合同规定的工期内完工，如逾期完工，每延误一天，须按合同未履行部分总额的5‰支付违约金于甲方。超过10天的每增一天，按合同未履行部分总额的1%支付违约金。超过20天的每增一天，按合同未履行部分总额的5﹪支付违约金。并且乙方应退还所有货款。

　　3. 甲方应按合同规定的付款方式支付工程款，如逾期支付，除乙方同意顺延外，每延误一天，须按未付货款总额的5‰支付违约金于乙方，超过10天的每增一天，按合同未履行部分总额的1%支付违约金。超过20天的每增一天，按合同未履行部分总额的5﹪支付违约金。

　　4、乙方技术人员不得在程序中设置任何导致甲方无法正常使用的故障后门程序（如：“定时”故障等），否则不论工程是否在保修期内乙方必须无条件为甲方免费修复，保证不再次发生类似状况并赔偿甲方因停产所造成的一切经济损失。

　　十、争议

　　双方在履行合同过程中，产生争议时：

　　1、在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地人民法院诉讼解决。

　　十一、现场指定代表

　　1、甲方指定作为本工程的工地代表，负责对工程进度、质量进行监督、检查和验收，办理中间工程验收的签证手续，解决应由甲方解决的问题以及应由甲方处理的其他事宜。

　　2、乙方指定作为驻工地代表，负责该工程项目的施工管理、设备及工艺调试、监测验收并承担工地一切安全及财产保管责任。

　　十二、不可抗力

　　1、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长。

　　2、受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件出示另一方。

　　十三、其他

　　1、货物为附件中符合要求的全新产品；

　　2、外购部件是具有品牌的高质量产品；

工程合同篇6

　　甲方：郴州XX房地产开发有限公司

　　乙方：

　　甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。

　　第一条工程名称及地点

　　1、工程名称：XX配电工程

　　2、地点：

　　第二条承包方式

　　乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。

　　第三条乙方的施工范围和主要工程量

　　1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。

　　2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。

　　3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;

　　4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。

　　第四条工程价款结算及付款方式

　　1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。

　　2、付款方式

　　2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。

　　2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。

　　第五条双方的权利义务

　　1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。

　　2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。

　　3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。

　　4、乙方负责现场施工环境的.协调，甲方应积极配合。

　　第六条工程期限验收方式

　　1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在年月日前完成施工调式合格并达到交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。

　　2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。

　　第七条乙方质量承诺

　　1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。乙方保证：所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等)，并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。

　　2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的，并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。

　　3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不可抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。

　　第八条违约责任

　　1、在工程施工过程中，乙方应根据合同工期以及施工进度，及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按元/天承担违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款 10 %的违约责任。

　　2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方承担相当于本合同总价款 10 %的违约责任。

　　3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款，如果逾期支付，则应当按照所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。

　　第九条其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。

　　3、施工图纸由乙方根据祥龙郡现状按照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格?

　　甲方(签章)：乙方签字：

　　年月日