工程合同[汇编7篇]
随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的工程合同7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
![工程合同[汇编7篇]](https://p.9136.com/00/l/bacfcdac5_2.jpg)
工程合同 篇1
接受劳务方（甲方）：____________________________
提供劳务方（乙方）：____________________________
依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、劳务承包工程范围及工作内容（见附表1）
四、工期________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
五、承包劳务费用________元。（见附表1）
六、乙方投入工种及人数________人。
第二条 工程结算
第一个月预支生活费，按当月实际进场人数每人100元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的经甲方和监理验收合格工程量结算，按比例扣除保修金（结款额度不超过已完成量的80%）。工程竣工验收合格后，予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-XX和相关文件组织验收，乙方按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-XX、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产用品，乙方经检查方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，由乙方负全部责任。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽、工作服和电焊手套。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负全部责任。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后，由甲方提供住宿，生活用品乙方自备，生活用液化气由甲方按定量提供。
二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，医疗费用由乙方负责。
第六条 材料供应管理
乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
第七条 施工机具及耗材
一、乙方自备所有用到的工具和设备，保证使用需要。
二、甲方提供电线并提供焊条、电锤头、锯片等消耗品。
三、对甲方负责供应的`用具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械，一台机械应配备一名操作工持有相关上岗证）。
五、乙方自备所有水钻钻头，保证使用需要。
第八条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施。
三、承包劳务人员要保持相对稳定，出入施工现场要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不准合同外人员出入现场和住宿。
第九条 违约责任
一、乙方承包的劳务项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到以上约定验收标准，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按期保质保量完成工程内容，否则每逾期一天，应偿付给甲方按承包工程劳务费1%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
五、由于本合同为包总量合同，除甲方原因外的各种原因造成的怠工和一些不可预见的5个工日以下的怠工，由乙方承担其费用。
第十条 附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。可向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。
二、本合同一式 两 份，甲乙双方各执一份。
三、双方商定的其他条款：
第十一条 合同附件及有效期
一、合同附件：
1.附表1；
2.安全协议
二、本合同自双方盖章（签）之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
接受劳务方：________________________
____年____月____日
提供劳务方：________________________
____年____月____日
工程合同 篇2
第一部分：协议书
发包人：``````````有限公司 承包人：``````````有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合。
一、工程概况
工程名称：`````工程`
工程地点：`
工程规模：`
二、工程承包范围
承包范围为：`
承包人式为：包工包料。
三、合同工期
开工日期：`
合同工期及开工竣工日期：
四、工程质量标准：国家施工规范合格标准
必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－20xx）、《建筑装饰工程质量 验收规范》（GB50210－20xx），《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325－20xx）等现行标准验收规范的要求及工程所在地相关职能部门的规定和要求及其他相配套的工程质量验收规范。
五、合同价款
合同价款：暂定人民币 大写：万元。小写：元。
最终合同价款的确定：
六、组成合同的文件
组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。
七、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间： 年 月 日 本合同订立地点：
双方约定本合同自双方法定代表人或法定代表人委托人签字并加盖单位公章后生效。
发 包 人：（公章） 住所：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行： 帐 号： 邮政编码：
承 包 人：（公章） 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：
第二部分 通用条款
该通用条款为针对建设工程施工合同的通用条款，详《湖北省建设工程施工合同(示范文本）》(EF-20xx-0203)通用条款。
第三部分 专用条款
1定义
需要重新定义的词语和新定义的的词语：无。
2同文件及解释
2.1 文件及优先顺序
组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：
(1)双方签订的'本合同协议书；
(2)成交通知书；
(3竞争性磋商文件；
(4)专用条款；
（5）明确双方权利、义务的纪要、协议；
(6)通用条款；
(7)标准、规范及有关技术文件；
（8）施工图纸；
(9) 工程量清单；
(10)合同履行中，发包人和承包人双方认可的有关工程通知、文件、电传等合同的附件组成部分。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更、技术核定书面确认单等书面协议视为本合同的组成部分。
如果在合同履行过程中另行签订的文件与前述文件关于同一内容有不同的表述，则应当以签署时间较后的文件的相关内容为准；但除非有特别的新规定，前述文件的其他内容仍然完全有效。图纸范围外的增加变更工程施工内容，经监理人审核并由发包人书面同意后承包人方可施工。
3语言及适用的法律、标准与规范
3.1 约定适用的标准、规范的名称：
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、 《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及现行的国家、湖北省、襄阳市的法律法规及规章。
3.2 适用标准、规范（待与装饰办对接）
适用标准、规范的名称：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-20xx），《建 筑装饰工程质量验收规范》 (GB50210-20xx)，《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 （GB50325－20xx）、装饰工程现行各类强制性标准，各类设计、施工及验收规范，以及工程所在地相关职能部门的规定要求、与工程相配套的工程质量验收规范等现行国家、行业 标准验收规范。符合国家及地方现行相关设计标准。
发包人提供标准、规范的时间： 。 国内没有相应标准、规范时的约定：双方另行商定。
4发包人
4.1 发包人完成下列工作的约定
（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 。
（2） 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：。 （3） 施工所需证件、批件的名称和完成时间： 。 （4） 图纸会审和设计交底时间： 。
（5） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古 树名木的保护工作：。
（6） 双方约定发包人应做的其他工作：
（7） 发包人委托承包人办理的工作：施工临时设施、环保、环卫等与施工有关的相关 手续由承包人办理，发包人协助，所涉费用由发包人承担。如有其他需要，发包人将以书面形式另行委托。
工程合同 篇3
编号：[0.x]-x-（x）-委-xxxx
致：深圳########团股份有限公司
2. 施工依据： 配合营销部顺利开放
3. 工 期： （填写工期及开工日期）
4. 工程质量验收标准：按照国家现行的.施工质量验收标准执行。
5. 工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元（人民币：捌萬贰仟
贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。
6．保 修： 按照合同第五条有关条款
7．付 款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天
内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕
结算后14天内一次付清。）
8．违 约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金 200 元/天处罚，处罚总金额
不超过本委托工程造价10 ％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。
9．其 他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，
28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。
委托单位： 儋州恒########有限公司工程部被委托单位：深圳######集团股份有限公司 签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字） 签约代表（盖章）：（被委托单位签字）
日 期： xxxx 年 xx月 xx日 日 期： xxxx 年xx月xx日 工程量清单
工程名称：（填写工程名称，同上）
编号：
（填写委托编号，同上）
工程合同 篇4
一、建设工程合同的特征
1、建设工程合同为要式合同。《合同法》第270条规定：“建设工程合同应当采用书面形式”。某些建设工程合同须采取批准形式，如《合同法》第273条规定：“国家重大建设工程合同，应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”。
2、建设工程合同为诺成合同。诺成合同又称不要物合同。实践合同的对称。指仅以当事人意思表示一致为成立要件的合同。诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件，当事人交付标的物属于履行合同，而与合同的成立无关。
3、建设工程合同为双务、有偿合同。相关法律知识：按照《中华人民共和国合同法》的规定，建设工程合同包括三种：即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。
(一)建设工程勘察合同
建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察，发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方，建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节，也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量，勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准，持有《勘察许可证》，具有法人资格的勘察单位。建设工程勘察合同必须符合国家规定的`基本建设程序，勘察合同由建设单位或有关单位提出委托，经与勘察部门协商，双方取得一致意见，即可签订，任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。
(二)建设工程设计合同
建设工程设计合同是承包方进行工程设计，委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为委托方，建设工程设计单位为承包方。建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节，是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准，持有《设计许可证》，具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书，建设工程设计合同才能订立;小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果单独委托施工图设计任务，应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。
(三)建设工程施工合同
建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位，也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的，明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同的发包方可以是法人，也可以是依法成立的其它组织或公民，而承包方必须是法人。
二、家庭装修合同的性质
实践中常遇到房屋装饰装修合同的性质定性的问题，根据合同法的规定，装修合同不在法律规定 的有名合同内，属于无名合同，但还存有不同的观点，一种认为属于承揽合同，还有一种认为属于建设工程合同。那么究竟应如何定性呢?虽然法律没有明确规定， 但我们可以从以下的法律规定中可以归纳出法律的定性。
1、根据《建设工程质量管理条例》第2条规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”
《最高院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十条规定的优先受偿权的函复》也规定： “你院闽高法[20xx]143号《关于福州市康辉装修工程有限公司与福州天胜房地产开发有限公司、福州绿叶房产代理有限公司装修工程承包合同纠纷一案的 请示》收悉。经研究，答复如下：
装修装饰工程属于建设工程，可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定，但装修装 饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范 围内优先受偿。”
因此，根据上述行政法规和司法解释是讲装修合同归入了建设工程合同范畴。
2、根据《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部100号令)第九条 “装修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的，必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担”
该条就是依据装修工程大小不一，如果一律按建设工程要求有资质，会导致太多的合同无效，该条规定了“变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的”装修人必须具有相应资质，其它则不作要求。
从该办法来看是将部分装修活动纳入了建设工程调整范畴。
不属于建设工程合同的装修工程是，有的装饰、装修合同并非发包人委托的，而是承租人甚至是转租人委托人的;有的家庭装饰、装修施工合同标的不大。最高人民法院曾就同样的问题函商建设 部，建设部的答复正是这样两条除外，即装饰、装修合同，其工程项目所有权不明确的或家庭装饰、装修
合同，不属于建设工程合同，因此这二类装饰、装修合同也 不适用该司法解释。
工程合同 篇5
发包方(甲方)：_________
承包方(乙方)：_________
第一条 工程项目
(一)工程名称：_________。
(二)工程地点：_________。
(三)工程内容、单价：合同附件<一>。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：合同附件<二>。
(五)承包方式：包清工。
第二条 工期
(一)工期为_________天，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。
第三条 工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年。保修期自竣工验收签字之日起计。
第四条 工资支付和结算
(一)乙方根据图纸编制材料采购清单与甲方。
(二)工资支付方式：
按工程进度支付工资。各工种开工后7天，支付30%工资;主体封顶后，支付50%工资，余额20%待整工程验收后结算，7天内付清。
第五条 双方责任
(一)甲方责任：
1、提供符合施工条件的场地，水、电。办理各项报批手续。开工前向乙方提供施工图纸3份。
2、乙方在施工时发现设计错误及时向甲方提出，甲方应尽快(3天内)给予答复。
3、委派_________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
4、如工程中途因设计变更以及设计错误造成停建、缓建、返工，甲方应弥补因此造成的.乙方损失。及时供应施工所需材料，负责材料保管。
(二)乙方责任：
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并承担相应责任。
2、做好成品防护，如损坏成品及损坏甲方物品，照价赔偿。
3、委派_________为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。
第六条：附则
附件<一>：**别墅主体包清工报价表
附件<二>：施工图纸
甲 方(盖章)：_________乙 方(盖章)：_________
甲方代表(签字)：_________
_________年____月____日
乙方代表(签字)：_________
_________年____月____日
工程合同 篇6
甲方：
乙方：z市z电梯设备工程有限公司
电梯安装工程合同
甲方：z市z投资有限公司
乙方：z市z电梯设备工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格
序号品牌型号规格电梯：层/站/门 扶梯：倾角及提升高数量 (台)安装费 (元)运输费 (元)合计价 (元)
1升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4125,0004,00029,000
2迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm229,8008,50076,600
3迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm233,6509,50086,300
合同总价(RMB元)：壹拾玖万壹仟玖佰圆整(￥191,900.00元)
注：总价包含税金。
2、付款方式
2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%，即RMB￥95,950.00 元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款，完工期顺延。
2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB￥95,950.00元支付给乙方；若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，10天内向乙方付清本合同余款。
2.3、由于甲方原因，部分电梯未能在安装工期内完成，甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算，余下电梯的结算在其完工后办理。
2.4、甲方以 银行转账 方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项，汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。
3、安装地点： z省z市z甲方指定工地z广场
4、安装必备条件
4.1、电梯货品运抵安装现场。
4.2、井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图，若不符合，甲方应及时进行整改，基本要求包括：
4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。
4.2.2、井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时，甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验”要求。
4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。
4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高，并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。
4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制，确保乙方施工人员能开展正常生产作业。
4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。
4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼，井道门口附近不超过25米远处，其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A，每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。
4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处，并设置动力配电(箱)柜。
4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。
4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时，且需由甲方负责全部或部分布线工作时，详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。
5、安装工期
5.1、甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前20天进行，以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道，完工期限顺延。
5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单，甲方联系人签收回复乙方，甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方，则开工日期相应顺延。
5.3、确定开工日期之日起 30天 内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工，经双方初检合格后，乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。
5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备“安装必备条件”，完工日期顺延。
6、甲方的义务：
6.1、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：
6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。
6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。
6.1.3、在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方。
6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。
6.2、在乙方进行安装施工时，甲方的义务包括：
6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。
6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。
6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道，以方便乙方的安装工作。
6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。
6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。
6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的，乙方安装工人可以撤场，待通知另定时间进场。
6.2.7、甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。
6.3、在乙方完工后，甲方的义务包括：
6.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。
6.3.2、在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。
6.3.3、配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收，乙方承担所需费用。
6.3.4、双方验收合格后，负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内，如还未与乙方办理验收手续，则视作电梯安装工程完成。
7、乙方的义务：
7.1、以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的`衔接、联系负责人联络电话、联系方式。
7.2、向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括：防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的要求内容)。
7.3、井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
7.4、负责安装期间电梯保管工作。
7.5、负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。
7.6、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。
7.7、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。
7.8、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。
7.9、负责电梯的安装、调试工作。
7.10、在进入调试后至甲乙双方验收合格前，由乙方负责电梯的管理。
7.11、承担向当地政府主管部门申报验收的费用。
7.12、移交随机资料一套及备用件，如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。
7.13、乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定，文明施工。
7.14、电梯到工地后，乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方，否则二次搬运费由甲方支付)。
8、质量保证
8.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。
8.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内，乙方负责保修，保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。
8.3、若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内，乙方未办理报检的，则保修开始日期从双方验收合格之日起，共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收，电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装，则保修开始日期从交付日期之日起，共保修十八个月。
8.4、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。
8.5、合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。
9、违约责任
9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%。
9.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修，由此引起的一切责任由甲方自负。
10、解决纠纷方式
双方如有争议应协商解决，协商不成可向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。
11、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，均具同等法律效力。
12、生效：本合同在 电梯设备买卖合同编号为： 13ZJOR-1067 的买卖合同生效之日生效。
甲方 (盖章)
单位名称 z市z投资有限公司电话z-z
地址z市zz291号邮政编码z
法人代表z
工程合同 篇7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及行业管理的有关规定，在自愿、平等、互利的基础上，甲方委托乙方完成有关本工程土建原材等的试验检测任务，为明确甲方乙方双方的'权利义务，经双方协商，订立本合同，愿共同遵守。
一、工程名称及相关内容
施工单位：中铁航空港集团第一工程有限公司临汾山水水泥皮带廊隧道项目部
工程名称：临汾山水水泥皮带廊隧道监理单位：北京中城建建设监理有限公司临汾山水隧道监理部工程地址：洪洞县明姜镇兴旺屿村
二、甲方承担责任
1、(甲方或总包单位工地现场取样员)负责按照设计要求及相关规定见证取样;要求乙方取样时，应提前约定时间、地址、联系人等电话等;
2、如需要现场检测时，甲方需提供必要的工作、生活等便利条件给乙方，本项目部一般为八小时工作期间取样;
3、如取样或现场检测时段在每日八小时工作期间外或法定节假日时间，应提前与乙方协商联系，以便合理安排工作。
4、应按协商付款方式给乙方支付检测费用;不按约定支付检测费用时，由此造成的损失全部由甲方负担。
三、乙方承担责任
1、负责来样等级标示，按国家有关标准规范及资质授权范围正确执行测试规程，进行检测并出具检测报告;(接到检测结果不符合时，及时将检测概况通知甲方，若甲方接到通知后未采取相应的措施，乙方有权拒绝甲方的不合理要求，所发生的检测费用由甲方承担。)
2、乙方必须及时提供检测报告，指导甲方施工生产使用。
3、负责试验检测工作中的有关技术问题的咨询。
乙方承担工程范围内的检测内容：
1、水泥物理性能检测;
2、毛石、砂子、石子物理性能检测;
3、普通混凝土配合比、砂浆配合比;
4、钢筋原材、钢筋网片、钢筋焊件、U型钢及其他施工相关刚才力学性能试验检测及无损检测;
5、混凝土、砂浆试块强度试验;
6、混凝土抗渗检测;
7、正常施工过程中的混凝土结构实体钢筋保护层厚度检测、后置埋件锚固承载力检验;
8、有质量疑义时混凝土回弹、钻芯检测以及砌筑砂浆强度检测;
9、水泥、砂、骨料、外加剂等氯离子检验;
10、橡胶止水带、膨胀止水条及防水板、盲管的物理性能检测。
11、上述试验检测内容必须满足业主及监理提出的检测项目。
12、除上述1~10外且在乙方资质批准的范围内的检测项目。
四、付款方式
双方协商如下付款方式：
1、工程完工后一次结清;
2、乙方最后资料齐全，甲方付清款项;
3、乙方提供收款收据及正式发票。
六、其他：
1、本合同未尽事宜，经甲方、乙方双方协商一致，可订立补充条款，补充条款及附件均视为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力;
2、甲乙双方因履行本合同所产生的真议，应协商解决，协商不成时，双方同意将争议提交仲裁委员会裁决;
3、本合同一式3份，甲方2份，乙方1份具有同等法律效力，双方盖章、签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程合同】相关文章：
工程工程合同03-02
【热】工程工程合同04-23
【荐】工程工程合同04-23
工程合同工程合同03-09
工程工程合同15篇04-02
工程工程合同13篇04-09
工程工程合同(15篇)04-05
工程工程合同(精选15篇)04-19
工程工程合同精选15篇04-19
建筑工程工程合同04-11