现在位置：范文先生网>范文大全>合同范本>工程合同

工程合同

时间：2023-10-09 09:26:10 合同范本我要投稿

工程合同必备（5篇）

　　在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编精心整理的工程合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程合同必备（5篇）

工程合同篇1

　　发包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　工程承包范围：

　　二、合同工期

　　合同工期总日历天数__________天

　　开工日期：_____年_____月_____日

　　竣工日期：_____年_____月_____日

　　三、工程总造价

　　1、签约合同价为：________________

　　人民币（大写）_________（_________元）；

　　其中：（1）安全文明施工费：

　　人民币（大写）____（____元）；

　　（2）材料和工程设备暂估价金额：

　　人民币（大写）____（____元）；

　　（3）专业工程暂估价金额：

　　人民币（大写）____（____元）；

　　（4）暂列金额：

　　人民币（大写）____（____元）。

　　2、合同价格形式：________________

　　四、工程质量标准

　　工程质量符合_______质量标准

　　五、材料的提供

　　承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。

　　六、双方一般权利义务

　　1、发包人派驻的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　2、监理单位委派的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　发包人委托的职权：_____________________________________；

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：________________________________。

　　3、不实行监理的，工程师的`职权：___________________________________。

　　4、承包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：_________________________________________________。

　　5、发包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　七、工程价款结算

　　1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_____%给乙方作工程预付款。

　　2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款。

　　3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。

　　八、工程的验收

　　1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。

　　2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确性。

　　3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

　　4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。

　　九、维修责任

　　1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托其他人员修理。

　　2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安装的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收

　　十、违约责任

　　发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿。

　　十一、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_________元，以宏府鲲翔九天项目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。

　　丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。

　　经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：

　　一、以房抵款金额及方式：

　　1款 399136元，工程质保金不在抵扣范围内。

　　2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方协助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，如房款超过399136元，超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。

　　3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为： 399136元整)的工程款付款义务。

　　二、房屋有关状况：

　　1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。

　　2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行，所发生费用由丙方自行承担。

　　3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》)。产生费用均由丙方自行承担。

　　三、原合同工程结算、付款约定：

　　因乙方承揽甲方的工程的.原合同除抵房款项之外，其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。

　　四、承诺：

　　1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。

　　2、因房屋质量产生任何问题，由丙方直接与开发商联系，甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。且协议签订后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。

　　3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。

　　4、丙方签订此合同时，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时，均由丙方与开发商直接联系。

　　五、本协议签订后，丙方与开发商签订商品房买卖合同后，即为甲乙双方抵付行为完成。

　　六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。

　　八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。

　　甲方：乙方：丙方：

　　年月日：

工程合同篇3

　　一、工程项目

　　1 工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程

　　2 工程地点：友好花园项目内

　　3 承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5 合同价款：每平方13元，(长约230m，宽8m，厚度20cm，约1840m，据实结算)，总价款约计23920元

　　6 质量标准：合格

　　7 工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天

　　二、路面施工工艺

　　1 路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平;

　　2 3:7灰土摊铺分两步施工，每步15公分

　　摊铺灰土：推土机摊铺3:7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土;

　　3 碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;

　　4 养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天;

　　5 混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用c20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍;

　　6 养护：用薄膜覆盖养护，不少于6天;

　　7 切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m

　　三、 .双方权利和义务

　　甲方主要工作

　　1 负责场地三通一平，水电接入;

　　2 进行工程协调、管理、验收;

　　3 按合同约定支付工程款。

　　乙方主要工作

　　1 本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。

　　2 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　3 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查;

　　4 负责所施工工程的验收通过

　　四、工程价款的'结算与支付

　　1 按实际面积结算,13元/m;

　　2 路面平整完，灰土拌完，碾压完毕后付伍仟元，混凝土路面摊铺完毕后付伍仟元，工程完检验合格后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，保修期三个月，如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，如乙方2天内不到，由甲方处理，所发生费用加10%的管理费由乙方承担;

　　五、安全文明施工

　　1 乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　2 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　六、竣工验收

　　乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　七、违约责任

　　1 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　2. 因乙方原因，未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按300元/天甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

　　3 因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

　　八、合同生效与终止

　　1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;

　　2 合同订立时间：20xx年8月16日;

　　3 甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　九、合同份数

　　1. 本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力;

　　2.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　经办人：经办人：

　　电话：电话：

　　20xx年8月16日

　　发包人：*****置业有限公司

　　承包人：

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》的'原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：武汉鑫民宾馆

　　3、施工方案及材料说明：

　　第二条工期：

　　第三条工程质量要求及工作范围

　　1、保证材料质量及工程质量

　　2、第四条

　　第五条安全施工

　　乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

　　第六条验收及付款方式

　　乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。

　　第七条付款方式

　　工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。

　　第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

　　第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方代表：(签字) 乙方代表(签字)

　　年月日：

工程合同篇5

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　承包单位（以下简称乙方）：

　　工程名称：工程

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

　　4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

　　9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。