现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>建筑施工设计合同

建筑施工设计合同

时间:2024-03-04 11:49:57 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

建筑施工设计合同范本

  随着人们法律观念的日益增强,合同的类型越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编帮大家整理的建筑施工设计合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

建筑施工设计合同范本

建筑施工设计合同范本1

  发包方(甲方):____________

  地址:___________

  设计方(乙方):____________

  地址:___________

  根据_____的相关规定,鉴于乙方是具有国家规定的资质等级主体,甲方将____________工程的建筑施工设计业务交由乙方承接,结合本合同的具体情况,特签订如下协议,以便共同遵守。

  一、项目概况

  1、项目名称:

  2、设计规模:

  3、承接方式:

  4、工程地点:

  二、甲方义务

  1、在工程开工前_______天,甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。

  2、甲方应及时提交设计前的基础文件,并保证其合法性与完整性。

  3、甲方应按照合同的规定向乙方支付设计款,不得无故拖延。

  4、甲方有义务保护乙方的设计版权,不得复制、披露、转让给第三方重复使用。

  三、乙方义务

  1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。

  2、乙方应在收取定金后_______天内,交付设计草图。

  3、乙方应在收到第一笔设计款后_______天内,交付效果图。

  4、乙方应在收到第二笔设计款后_______天内,交付施工图纸。

  5、乙方的设计不得指定商品和商家。

  6、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更。

  四、设计费

  1、本合同的设计费以工程所在地的市场价为基础,上下浮动不超过百分之三十。暂定设计费为人民币_________元。

  2、甲方在签订合同当日须向乙方支付定金,_________元,结算时折算为设计款。

  3、在确认设计草图两天内,甲方应向乙方支付第一笔设计费,_________元。

  4、在验收效果图后两天内,甲方应向乙方支付第二笔设计费,_________元。

  5、在乙方交付完施工图纸两天内,甲方验收合格的,甲方应向乙方支付尾款,_________元。

  五、保密条款

  甲乙双方在合同履行过程中,均负有对合同双方知识产权的保密义务。任何一方均不得未经许可,私自复制、修改、泄露、转让对方的秘密材料,否则违约方须向守约方支付因此造成的所有损失。

  六、违约责任

  1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应按设计费的`______%,向乙方支付违约金,_________元。

  2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付设计费的_________%,_________元。(甲方可在设计费中扣除)

  七、附则

  1、本合同自双方签字后生效,双方义务都履行完毕后,合同自行失效。

  2、本合同正本一式_________份,甲乙双方各执_________份,并交工程所在地建筑单位留存_________份。

  3、因履行本合同发生争议,协商不成的,双方可向工程所在地_____机构申请_____,_____仍不能解决的,双方均可向工程所在地人民法院起诉。

  4、本合同未尽事宜,需经双方共同协商,协商一致作出的补充协议与本合同具有同等效力,相反条款遵循意思自治。

  甲方:___________

  代表人:____________

  身份证号:____________

  联系方式:____________

  签订时间:_________年_________月_________日

  乙方:___________

  负责人:____________

  身份证号:____________

  联系方式:____________

  签订时间:_________年_________月_________日

建筑施工设计合同范本2

  委托人(甲方):

  代表人:

  设计人(乙方):

  设计证书等级:

  为了明确责任,完成甲方___________________项目的建筑设计任务,根据《合同法》的相关规定,甲乙双方就相关事宜进行磋商,现就相关事宜达成如下协议,以便共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、设计规模:

  3、建设地点:

  4、承包方式:

  二、设计根据

  甲方交付给乙方的委托书;经上级批准的设计任务书,工程选址报告;能满足初步设计要求的勘察资料;需要经过科研取得的技术资料。甲方须保证上述资料的完整性和合法性,不得随意变更。

  三、甲方的义务

  1、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

  2、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

  3、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。

  4、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改。

  5、甲方应按合同规定的时间支付设计费。

  四、乙方的义务

  1、________年_______月______日以前,乙方必须在向甲方交付设计草图。

  2、________年_______月______日以前,乙方须向甲方提交设计效果图。

  3、________年_______月______日以前,乙方须向甲方交付施工图设计文件。

  4、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

  5、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  6、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改。

  五、设计变更

  1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

  2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

  3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付定金、设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时终止合同关系。

  风险提示:设计费

  合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:

  首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约;

  其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

  六、设计费

  1、本合同的设计费暂定为______________元。

  风险提示:定金

  定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。

  在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

  2、订立合同当天,甲方应向乙方交付设计费的20%,作为定金,合同履行后,定金抵作设计费。

  3、乙方向甲方提交平面设计草图方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费。

  4、乙方向甲方提交设计效果图后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费。

  5、乙方向甲方提交施工设计图时,甲方应向乙方结清全部设计费。

  风险提示:保密、知识产权

  发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权;不得要求设计人违反国家有关标准进行设计;未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿;

  另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

  七、保密

  1、未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。若须在本工程的关联项目上使用,须经乙方同意。

  2、甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

  八、违约责任

  1、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_________元计算增付设计费。

  风险提示:赔偿金的确定

  由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

  如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的`赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。

  若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。

  2、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,甲方应向乙方偿付相当于设计费的_________%的违约金,_________元。

  3、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

  4、因乙方设计原因导致工程返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

  九、、其它

  1、本合同在双方代表签字后生效,全部设计任务完成后失效。

  2、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份;送_______工程所在地建设单位留存_______份。

  3、在合同履行中发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

  4、本合同如有未尽事宜,双方共同协商,协商一致作出的补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

  甲方:

  地址:

  代表人:

  合同签订地:

  合同履行地:

  签订时间:________年_______月______日

  乙方:

  地址:

  负责人:

  合同签订地:

  合同履行地:

  签订时间:________年_______月______日

【建筑施工设计合同】相关文章:

建筑施工合同02-23

建筑施工合同04-09

施工建筑合同04-21

建筑施工合同08-04

通用建筑施工合同02-28

单位建筑施工合同03-07

建筑防水施工合同04-11

民房建筑施工合同03-27

建筑外墙施工合同03-26

建筑施工合同【推荐】03-29