现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>中央空调节电改造合同

中央空调节电改造合同

时间:2023-04-01 17:10:57 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

中央空调节电改造合同

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编精心整理的中央空调节电改造合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

中央空调节电改造合同

中央空调节电改造合同1

  甲方:_________

  乙方:_________

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,_________(集团)有限公司(甲方)与_________有限责任公司(乙方),就甲方办公楼中央空调系统节电技术应用工程,经协商后达成一致,签定本合同。

  第一条工程概况

  1、工程名称:_________(集团)有限公司办公楼中央空调系统电效改造工程

  2、工程地点:_________(集团)有限公司办公楼内

  第二条工程内容

  1、对甲方中央空调系统的配电系统,按照施工方案进行节电技术改造;

  2、乙方提供节电方案所需亚太专用节电产品及全部辅料,并进行现场安装、调试和测试工作;

  3、乙方提供该系统的全套工程竣工图和技术资料,负责培训甲方的使用及维护人员。

  第三条应达到的技术指标和要求

  1、节电系统投运后,平均节电率约_________%;

  2、节电设备不得对甲方的用电设备及系统造成影响和损坏,确保正常运行率≥_________%。

  第四条工程造价及付款

  本合同总额为_________万元。

  1、合同签定生效后_________日内,由甲方向乙方支付总价_________%的信用金_________万元。

  2、安装验收合格并投运后_________日内,由甲方向乙方支付工程款_________万元。

  3、安装验收合格并达到节电指标后_________天内,由甲方向乙方支付_________%的质保金_________万元。

  4、另:设备安装、调试费按合同总金额的_________%计算,即_________万元。安装、调试费由甲方随工程款一并支付乙方。

  第五条工期

  合同生效并预付信用金后_________个月内完成。

  第六条双方责任

  1、甲方按合同进度支付工程费用,负责对安装的设备进行实物验收,配合乙方完成本项目工程。

  2、甲方负责按乙方的要求进行计量装置的安装、记录和统计。

  3、乙方按合同完成第二条所列全部内容,保证达到第三条的技术指标。

  4、设备安装后,双方应确定对中央空调的'用电系统电量分别进行_________天以上的统计,以便进行改造前后比较。

  第七条质量及验收

  1、本工程质保期_________年,质保期内如节电设备或施工原因造成的质量问题由乙方无偿返修。节电器设备终身维修。

  2、以本合同第二条作为工程验收内容,现场验收后,按电量统计进行节电率确认验收,达到平均节电率≥_________%的指标为合格。节电率的计算为:节电率=100%

  第八条违约责任

  1、由于任何一方过错,造成合同不能履行,由过错方承担违约责任。若属双方的过错,根据实际情况,由双方分别承担各自应负的责任。

  2、甲方未按合同约定支付费用,每延误一天,按合同总价的_________%支付违约金。

  3、工程验收不合格,乙方无条件终止工程,拆除节电设备,并在_________日内退还已支付的所有费用。

  4、乙方未按工期要求完成,每延误一天,违约金按合同总价的_________%在总额中减扣。

  第九条争议的解决办法

  在本合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,若协商不能解决问题,双方均可在工程所在地的法院诉讼解决。

  第十条其它

  1、本工程在实施中,双方均应遵守《建设工程安全生产管理条例》,共同做好安全防范工作。若发生安全事故影响生产,概由责任方负责。

  2、本工程不得转包。

  3、本工程甲方将指派_________为现场代表,乙方将指派_________为现场代表,共同协商处理工程实施中的有关事宜。

  4、工程完成后,工程范围内的硬件设备归甲方所有,并由甲方负责维护。

  5、本合同经双方签章后生效。

  6、本合同一式二份,甲、乙方各一份,均有同等法律效力。

  甲方:_________乙方:_________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  经办人:_________经办人:_________

  合同签订地点:_________市_________区

  合同签订日期:_________年_________月_________日

中央空调节电改造合同2

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,重庆xxx实业(集团)有限公司(甲方)与重庆xx科技有限责任公司(乙方),就甲方办公楼中央空调系统节电技术应用工程,经协商后达成一致,签定本合同。

  第一条工程概况

  1、工程名称:xxxxxxx(集团)有限公司办公楼中央空调系统电效改造工程

  2、工程地点:重庆xxxxxx(集团)有限公司办公楼内

  第二条工程内容

  1、对甲方中央空调系统的配电系统,按照施工方案进行节电技术改造;

  2、乙方提供节电方案所需亚太专用节电产品及全部辅料,并进行现场安装、调试和测试工作;

  3、乙方提供该系统的全套工程竣工图和技术资料,负责培训甲方的使用及维护人员。

  第三条应达到的技术指标和要求

  1、节电系统投运后,平均节电率约15%;

  2、节电设备不得对甲方的用电设备及系统造成影响和损坏,确保正常运行率≥98%。

  第四条工程造价及付款

  本合同总额为_______________万元。

  1、合同签定生效后10日内,由甲方向乙方支付总价40%的信用金_______________万元。

  2、安装验收合格并投运后30日内,由甲方向乙方支付工程款_______________万元。

  3、安装验收合格并达到节电指标后60天内,由甲方向乙方支付5%的'质保金_______________万元。

  4、另:设备安装、调试费按合同总金额的5%计算,即_______________万元。安装、调试费由甲方随工程款一并支付乙方。

  第五条工期

  合同生效并预付信用金后2个月内完成。

  第六条双方责任

  1、甲方按合同进度支付工程费用,负责对安装的设备进行实物验收,配合乙方完成本项目工程。

  2、甲方负责按乙方的要求进行计量装置的安装、记录和统计。

  3、乙方按合同完成第二条所列全部内容,保证达到第三条的技术指标。

  4、设备安装后,双方应确定对中央空调的用电系统电量分别进行10天以上的统计,以便进行改造前后比较。

  第七条质量及验收

  1、本工程质保期2年,质保期内如节电设备或施工原因造成的质量问题由乙方无偿返修。节电器设备终身维修。

  2、以本合同第二条作为工程验收内容,现场验收后,按电量统计进行节电率确认验收,达到平均节电率≥12%的指标为合格。节电率的计算为:节电率=×100%

  第八条违约责任

  1、由于任何一方过错,造成合同不能履行,由过错方承担违约责任。若属双方的过错,根据实际情况,由双方分别承担各自应负的责任。

  2、甲方未按合同约定支付费用,每延误一天,按合同总价的_______________%支付违约金。

  3、工程验收不合格,乙方无条件终止工程,拆除节电设备,并在15日内退还已支付的所有费用。

  4、乙方未按工期要求完成,每延误一天,违约金按合同总价的_______________%在总额中减扣。

  第九条争议的解决办法

  在本合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,若协商不能解决问题,双方均可在工程所在地的法院诉讼解决。

  第十条其它

  1、本工程在实施中,双方均应遵守《建设工程安全生产管理条例》,共同做好安全防范工作。若发生安全事故影响生产,概由责任方负责。

  2、本工程不得转包。

  3、本工程甲方将指派_______________为现场代表,乙方将指派_______________为现场代表,共同协商处理工程实施中的有关事宜。

  4、工程完成后,工程范围内的硬件设备归甲方所有,并由甲方负责维护。

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  日期:_______________

中央空调节电改造合同3

  甲方:重庆(集团)有限公司

  乙方:重庆科技有限责任公司

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,重庆实业(集团)有限公司(甲方)与重庆科技有限责任公司(乙方),就甲方办公楼中央空调系统节电技术应用工程,经协商后达成一致,签定本合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:(集团)有限公司办公楼中央空调系统电效改造工程

  2、工程地点:重庆(集团)有限公司办公楼内

  第二条 工程内容

  1、对甲方中央空调系统的配电系统,按照施工方案进行节电技术改造;

  2、乙方提供节电方案所需亚太专用节电产品及全部辅料,并进行现场安装、调试和测试工作;

  3、乙方提供该系统的全套工程竣工图和技术资料,负责培训甲方的使用及维护人员。

  第三条 应达到的技术指标和要求

  1、节电系统投运后,平均节电率约15%;

  2、节电设备不得对甲方的用电设备及系统造成影响和损坏,确保正常运行率≥98%。

  第四条 工程造价及付款

  本合同总额为21.85万元。

  1、合同签定生效后10日内,由甲方向乙方支付总价40%的信用金8.74万元。

  2、安装验收合格并投运后30日内,由甲方向乙方支付工程款12.0175万元。

  3、安装验收合格并达到节电指标后60天内,由甲方向乙方支付5%的质保金1.0925万元。

  4、另:设备安装、调试费按合同总金额的5%计算,即1.0925万元。安装、调试费由甲方随工程款一并支付乙方。

  第五条 工期

  合同生效并预付信用金后2个月内完成。

  第六条 双方责任

  1、甲方按合同进度支付工程费用,负责对安装的设备进行实物验收,配合乙方完成本项目工程。

  2、甲方负责按乙方的要求进行计量装置的安装、记录和统计。

  3、乙方按合同完成第二条所列全部内容,保证达到第三条的.技术指标。

  4、设备安装后,双方应确定对中央空调的用电系统电量分别进行10天以上的统计,以便进行改造前后比较。

  第七条 质量及验收

  1、本工程质保期2年,质保期内如节电设备或施工原因造成的质量问题由乙方无偿返修。节电器设备终身维修。

  2、以本合同第二条作为工程验收内容,现场验收后,按电量统计进行节电率确认验收,达到平均节电率≥12%的指标为合格。节电率的计算为:

  节电率 = 100%

  第八条 违约责任

  1、由于任何一方过错,造成合同不能履行,由过错方承担违约责任。若属双方的过错,根据实际情况,由双方分别承担各自应负的责任。

  2、甲方未按合同约定支付费用,每延误一天,按合同总价的0.4%支付违约金。

  3、工程验收不合格,乙方无条件终止工程,拆除节电设备,并在15日内退还已支付的所有费用。

  4、乙方未按工期要求完成,每延误一天,违约金按合同总价的0.4%在总额中减扣。

  第九条 争议的解决办法

  在本合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,若协商不能解决问题,双方均可在工程所在地的法院诉讼解决。

  第十条 其它

  1、本工程在实施中,双方均应遵守《建设工程安全生产管理条例》,共同做好安全防范工作。若发生安全事故影响生产,概由责任方负责。

  2、本工程不得转包。

  3、本工程甲方将指派_____为现场代表,乙方将指派____为现场代表,共同协商处理工程实施中的有关事宜。

  4、工程完成后,工程范围内的硬件设备归甲方所有,并由甲方负责维护。

  5、本合同经双方签章后生效。

  6、本合同一式二份,甲、乙方各一份,均有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  重庆(集团)有限公司 重庆科技有限责任公司

  法定代表人: 法定代表人:

  经办人: 经办人:

  合同签订地点: 重 庆 市 区

  合同签订日期: 月 日