现在位置：范文先生网>范文大全>合同范本>安装合同

安装合同

时间：2023-06-04 10:36:59 合同范本我要投稿

【实用】安装合同范文锦集六篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的安装合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【实用】安装合同范文锦集六篇

安装合同篇1

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。

　　一、工程名称

　　二、工程承包内容

　　安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年月日

　　竣工日期：20xx年月日

　　合同工期总日历天数天(遇特殊情况工期顺延)、

　　四、质量标准

　　工程质量标准为试水无外漏为合格。

　　五、工程价款

　　经甲乙双方协商按(￥55000.00元/户)大写：伍万伍仟圆整，包干结算。

　　六、付款方式

　　机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。

　　七、甲方工作

　　1、甲方派出现场负责人1名指导安装

　　2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。

　　3、甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。

　　八、乙方工作

　　1、乙方应按照有关的'供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。

　　2、因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。

　　3、乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。

　　九、违约责任

　　1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。

　　2、甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。

　　十、其他事项

　　工程进行中的未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：工程负责人：

　　经办人：经办人：

　　合同签订日期

安装合同篇2

　　订立合同单位：

　　____________________，以下简称借款方；

　　中国人民建设银行______行，以下简称贷款方。

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款方向贷款方借款人民币（大写）______元，用于______。预计用款为一九__年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九___年_______元；一九____年______元；一九____年______元；

　　第二条自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利息２０％。

　　第三条借款方保证从一九____年____月起至一九____年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的`其他开户银行代为扣款清偿。

　　第四条因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因，需要变更合同条款，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第五条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。

　　第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理，计划执行，财务活动，物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按原定利率罚息５０％。

　　第七条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第八条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门，总行，分行各一份。

　　借款方________（盖章）贷款方_______（盖章）

　　负责人：__________ 负责人：____________

　　地址：__________ 地址：__________

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：新视界三维立体影音工作室

　　经甲乙双方协商一致，甲方向乙方提供1.3K影片，为保证双方合作顺利进行，同时保证甲、乙双方的合法权益，现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等，自愿基础上达成协议，签订本合同如下：

　　一、甲乙双方需订购如下设备：

　　二、供货日期：收到定金后 15 个工作日完成设备架设。

　　三、付款结算方式及期限：甲方于签订合同之日后，付乙方合同总额 50% ，大写人民

　　币四万元整（小写人民币 40,000 元）；货到甲方货站后安装调试完毕直至验收合格，验收之日起的第一个自然月开始，乙方每个月付甲方4000 元影片包月费用。

　　四、不可抗力条款：由于不可抗力事故而引起影片的`迟交或无法交付使用，甲方可豁免

　　因此而引起之责任。发生后，甲方应在十天内通知乙方。

　　五、双方责任：甲方保证每个星期内提供本星期档期内任意1.3K影片两部，保障设备

　　运行正常及日常维护。乙方保证收到影片后不任意外泄并及时付费。双方均有保密的责任，不得对外透漏本协议。

　　六、培训：乙方负责对甲方服务员进行免费培训直至熟练操作为止，内容是：操作

　　使用、日常维护采集系统。

　　七、如果出现合同纠纷双方先行协商解决，如解决不了双方同意在甲方所在地人民法院

　　解决。

　　本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，合同经双方盖章后生效。

　　甲方：乙方：新视界三维立体影音工作室负责人：负责人：电话：电话：

　　日期：日期：

安装合同篇4

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲方将工程发包给乙方施工，根据国家有关规定，经双方协商一致，同意签订本合同。

　　第一条工程总造价和订货款

　　（1）工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币壹万捌仟伍佰元整（各单项工程造价详见工程项目一览表）；

　　（2）订货款：甲方提供给乙方工程总造价30％的订货款伍仟伍佰元整（合同签定之日付给）。

　　第二条工程进度和结算方式

　　（1）乙方进入施工现场敷设工程所需管道及线路，待乙方安装所有监控摄像机完毕，甲方付给乙方工程总造价50％的材料款玖仟贰佰伍拾元整；

　　（2）甲方厂区车间照明设备安装完毕，乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设备终端，整套系统进行调试正常使用，经甲方验收合格后，甲方付给乙方工程总造价20％的'剩余款叁仟柒佰伍拾元整。

　　第三条工程工期及顺延工期

　　工程工期为月月

　　在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　（2）因甲方提出变更计划而不能继续施工者；

　　（3）因甲方原因造成被迫停工或不能顺利施工者。

　　第四条服务条款

　　在正常使用情况下，执行国家公安部规定保修一年的制度：

　　（1）一年内属产品质量问题发生故障，一切维修费用由乙方全部承担；

　　（2）属人为破坏或由于水、火及其它自然灾害所造成的损坏，不在保修范围之内。

　　第五条其它

　　（1）材料进入施工现场并已安装完毕的，如有丢失或损坏由甲方负责；

　　（2）本合同未尽事宜，双方也可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力；

　　（3）本合同签约地为德市；

　　（4）本合同一式二份，甲乙双方各执一份；

　　（5）本合同自签字盖章之日起生效。

　　发包方单位：承包方单位：

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：年月` 日日期：年月日

安装合同篇5

　　10KV专线敷设及中心配电室设备安装工程施工合同

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行保障房项目总配电室及高低压配电施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：保障房10KV专线敷设及中心配电室设备安装工程

　　2、工程地点：位于市李畋西路北向与文化北路西侧交汇处。

　　3、承包范围：

　　保障房10KV专线敷设及中心配电室及高低压供配电工程施工。包括：

　　1）. 1#、2#楼中心配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相

　　关工作（高低压供配电成套设备由乙方采购）。

　　2）.由1#、2#楼中心配电室至3#楼的管沟开挖、管道敷设、回填、接地、设备的安装及线缆敷设、调试等一切相关工作。

　　4、工程内容：

　　按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的“供用电方案协议书”内容、电力设计单位提供的（以下简称“本楼盘”）施工图进行施工。

　　外电工程：根据乙方向市电力局申报，甲方协助、签订的本项目高低压供配电方案协议

　　内容，乙方承包的本工程施工内容为：

　　保障房10KV专线敷设及中心配电室及高低压供配电工程施工。包括：

　　1）. 1#、2#楼中心配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相关工作（高低压供配电成套设备由乙方采购）。

　　2）.由1#、2#楼中心配电室至3#楼的管沟开挖、管道敷设、回填、接地、设备的安装及线缆敷设、调试等一切相关工作。

　　第二条承包方式

　　该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试，包报建、包设计、包勘查，包文明施工及安全防护，包供电高可靠性费减免（如有）、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包安全、包文明施工及安全防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干，即交钥匙工程。

　　第三条工期和工

　　程进度

　　1、开工日期：年月日

　　计划竣工日期：年月日

　　本合同计划总工期：日历天

　　乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。实际开工时间以甲方书面通知为准。

　　2、进度计划

　　乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前14个日历天向监理、甲方提交详细并切实可行的施工组织（设计）方案和进度计划，监理、甲方收到后7天内予以确认或提出修改意见，乙方须按照监理、甲方确认的进度计划组织施工，并接受监理、甲方的检查、监督。

　　工程实际进度与计划不相符时，乙方应按监理、甲方的要求提出改进措施，经监理、甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

　　3、开工及延期开工

　　甲方应提前21天向乙方书面通知开工的时间，乙方应该按照通知要求的时间进场开工。若乙方不能按时开工的，应当在不迟于通知要求的开工时间前5天，以书面形式向监理、甲方提出不能按时开工的理由。甲方、监理同意后，乙方可延期开工，并按照甲方重新确定的开工时间进场开工，但竣工日期不变，除非经甲方、监理书面同意竣工日期相应顺延，否则由此导致的工程延期，乙方应按照合同第十四条约定承担违约责任。

　　甲方代表收到乙方请求后三日不作答复，视为不同意乙方请求。因甲方原因导致乙方不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应提前3天以书面形式通知乙方，推迟开工日期，工期顺延，延期开工30天内不计索赔，由此导致乙方无法在竣工日期竣工的，由乙方向监理、甲方申请延期，监理、甲方确认后工期相应顺延，但不作任何其他费用补偿。

　　4、工程暂停

　　甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。

　　因甲方原因造成停工的，甲方不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。若因乙方不按合同条款施工或因质量、安全、环保等不符合本合同有关要求而被勒令暂时停工，乙方必须立即整改，由停工日至获得复工日内给甲方造成的经济损失，由乙方负责。甲方有权从任何应付而未付乙方的款项中直接扣除，工期不予顺延。

　　因甲方原因而停、缓建的工程，甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方外运材料和购件积压的经济损失，人员和机械设备的调迁等费用，均由甲方赔偿给乙方。

　　因政策调整、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签定工程停、缓建补充协议。

　　工程停、缓建后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的'保护及移交工作，按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应经济支出，并按合同约定支付已完工程价款。

　　乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方要求外，不得以任何理由停工。

　　5、工程延期

　　如遇下列情况，乙方须在发生签证事由3日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

　　（1）因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；

　　（2）非乙方原因造成工地连续停水、停电时间超过8小时以上；

　　（3）不可抗力因素。

　　除以上所列的原因外，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货等，皆包括在上述工期内。

　　由于乙方原因造成的甲方分包工程不能按期进场施工或未能按期完成专业工程，由此造成的经济损失由乙方负责，总工期不予顺延。

　　第四条工程质量及验收

　　1收规范及市供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及市地区供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。

　　2、乙方应提前五个工作日通知甲方验收，甲方应在五个工作日内组织竣工验收。

　　3、工程竣工验收前，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料五份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，甲、乙方在竣工图上签注。所发生的费用由乙方承担。

　　4、工程竣工验收，甲方应会同供电部门进行，并以供电部门验收合格为准。

　　第五条工程总价款及价款调整方式

　　1、工程总价款

　　（1）本工程固定总价包干，总价为人民币（大写）：（小写：￥元），其中含材料、设备价款万元。

　　（2）除非本合同另有约定，本合同固定包干总价应按以下含义理解：

　　① 本工程为固定总价包干，应包括但不限于为完成该项目所需的所有费用，即机械设备费（含各类设备进出场及设备采保费）、保修费、各种行政事业性收费、临时设施费、劳务费、主辅材费、冬雨季施工费、合同工期内赶工引起的赶工费、窝工费、过马路穿管费、顶管费、道路修复费、文明施工增加费、电缆占坑费、配电房土建（指地面以下范围涉及电力部分的）及电缆坑、管线测量费、电缆在红线内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、试验费、缺陷修复费、外电工程负荷报审费用、配电房及线路走廊的报建费用、管理费、各类保险（含运输保险费、外来务工人员综合保险）、税金、利润费用等费用（不含负荷费）、不可预见费（如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、二次进场、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款）等。用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付。

　　② 包干总价中包括的风险范围：政策风险、市场风险、设计、施工组织、技术措施费等总价包干，不再作任何调整；

　　③ 乙方自行采购的材料按经甲方审定的投标单价一次性包死，本造价承包人已充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，不再作任何调整。

　　④ 本合同约定工作范围内按照甲方在招标文件、乙方设计施工方案、答疑和澄清文件、工程预算造价编制说明及工程量确定的范围包死，甲方不接受由于乙方对招标范围的理解存在缺项、漏项或错项等偏差而导致的任何索赔。

　　⑤ 本合同约定工作范围内的所有子目单价已固定包死（除合同约定可以调整外的），任何情况下，单价不得调整，甲方不接受任何基于乙方对单价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何差错而引起的任何索赔。

　　⑥ 工程量清单依据工程的承包范围编制。不论承包范围如何界定，也不论工程量内容是否包括，按现行工程规范的强制性条款规定的工作项目视为已包括在本工程的承包范围中，乙方必须完成。

　　⑦ 电力部门审查乙方设计施工图时，如出现因为电力部门要求图纸修改而增加工程量，本合同总价不调整。

　　2、合同价款的调整方式

　　（1）按本合同规定允许合同价款调整的情况，在甲方审批任何增减款项后，应对合同价款予以相应的调整。

　　（2）因设计变更、现场签证等因素造成的合同价款增减费用计算方式如下：

　　① 合同工程量清单中已有综合单价的沿用原综合单价。

　　② 合同工程量清单中有类似项目的综合单价，按其综合单价计价原则进行综合单价组价。

　　③ 合同工程量清单中没有综合单价的变更调整项目，按照当地现行消耗量定额计算，取费标准依据已有工程量取费标准为准。其中：人工单价依据已有工程量中相应专业的人工费计算；主要材料单价参考施工期《株洲建设工程造价信息》中的预算价格确定，造价信息中无单价可查的材料必须报发包人预算部进行审核确认，否则以发包人预算部测算的单价作为结算依据。

　　（3）本合同签订后无论预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策

安装合同篇6

　　发包方：绵阳西城建工集团（简称甲方）承包方：四川绵阳能全建筑设备租赁有限公司(简称乙方)

　　经甲、乙双方共同自愿协商一致，甲方将相国生活馆工地型号为SC200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下：

　　1．该施工电梯安拆费总承包价为元整）。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费，基础预埋件埋设，电梯安装调试，标准节安装及连墙附着安装。

　　2．付款方式：乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用 5000 元（大写：伍仟元整）余下部分在施工电梯出场时一次性付清。

　　3．安装及拆除时间：根据甲方施工需要。

　　4．乙方在安装拆卸该施工电梯时，甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平，在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄，无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成，经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责，其安全责任也由甲方承担，如因安装不到位而发生事故，其责任由乙方承担。

　　5．该施工电梯在整个使用期间每月进行检查，并将检查结果报给甲方，对不合格项提出整改建议，如未按要求进行检查，其责任由乙方承担。

　　6．该施工电梯在该工地使用期间，驾驶员由甲方自派，驾驶员需每日填制交接班记录，运转记录，甲方自做好施工电梯维修记录，乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料（如签字、盖章、提供专用相关表册）

　　7．该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责，大型专业维修、保养、人工由乙方负责，材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的'责任由乙方负责，如操作使用不当造成的责任由甲方负责。

　　8．甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因，导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。

　　9．施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。

　　10．甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节，乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节，将按照每拖延一天500元处罚。

　　11．合同有效期：乙方安拆完毕，甲方付清安拆费用时终止。

　　12．合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　13．本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取

　　14．其它未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　签字签字：